关于公开选定零星维修工程服务单位的公告（后勤公告编号：202305号）
**********
关于公开选定零星维修工程服务单位的公告
（后勤公告编号：******号）
本着公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，现决定公开选定我校零星维修工程服务单位，有关事项公告如下：
一、服务范围
（一）时间：****年*月
（二）维修内容：防水补漏、**石更换和楼面暴筋等。
二、服务费
根据现场情况报价
三、资金来源
财政经费
四、资金支付
因学校经费紧张，维修完成和验收合格后，****年*月前支付。
五、机构资格
（一）具有国内独立法人资格。（二）近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录。
六、选定方法
学校项目管理小组根据报价和服务能力决定中标单位。
七、报名资料（所有资料须加盖公章的复印件，如发现投标人提供虚假材料，招标人将取消其投标或中标资格）
（一）企业法人营业执照复印件；（二）近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录承诺书；（三）报价（报价的单位为万元和保留小数点后两位，并用封条密封完好，封面应有机构名称、联系人、联系电话）。
八、施工要求(详见建设工程施工标准合同)
九、资料递交时间：****年*月**日**：**到**：**
十、资料递交地点：**********高中部（**省********大道*号）总务科办公室（办公楼一楼）
十一、选定时间：****年*月**日**：**
十二、开标地点：**********高中部
十三、联系人：赵娜老师
十四、联系电话：********（办公）
十五、其他
（一）本次招标不接受联合体投标。
（二）中标机构收费标准高于国家最新标准，按废标处理。
（三）本次招标与上级文件规定有抵触时，按上级文件执行。
（四）本公告为合同的组成部分。
（五）遴选结果在**********官网发布。
**********总务科
****年*月**日
**********
建设工程施工标准合同
协 议 书
发包人：**********
承包人：********************有限公司
签定地点：**********
签**期：****年*月 日
根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：
（一）工程名称： **********************项目
（二）工程地点： **********
（三）工程内容： **************
（四）合同价款
*.人民币（大写）**************；
*.本工程采用总价合同。
*.发包人委托承包人办理的保险事项有建设工程一切险和第三者责任险，所需的保险费已包含在合同价中。
*.一切与施工相关的检验实验费（政府有关部门规定由建设单位支付的检验实验费除外）已含在合同价中。
*.合同价中的项目措施费为包干费用，结算不作调整。项目措施费是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，包含了完成该工程所需发生的所有施工措施费用，具体内容按照建设行业的相关法律法规执行。因承包人措施不当而引起的罚款、索赔和指控等由承包人自行承担。
*.承包人应充分考虑因发包人提供的地质资料、参考工程量、施工图等相关资料可能与实际不符及其它风险而引起的费用增加。
*.水、电（包括备用电源）费用由发包人负责，其它费用由承包人负责。
（五）付款方式
工程竣工并验收合格后，按合同约定付款。
（六）合同工期
工期：** 日历天，开工日期以开工令为准。
（七）质量标准
国家相关验收规范合格标准。
（八）工程变更及结算
*.在施工过程中，发包人根据工程的特点及使用功能的要求，可能会增加或变更某些项目，承包人应无任何异议并应积极配合完成相关工作，变更的工程费用依变更工程价款确定条款进行结算。
*.工程变更、签证和增加工程项目单价的确定：协商解决。
*.余土（石头、拆除废料等）外运的运距及商品混凝土的运距由各承包人根据本工程所处的地点自行考虑，结算时不作调整。
（九）竣工验收
工程竣工后，须经发包人、承包人等依据规范进行验收，并签署竣工验收意见。
（十）质量保修：本合同约定的工程内容即为承包人的保修范围，保修期内承包人应按法律、法规和国家有关规定，对交付使用的工程承担工程质量缺陷保修责任，对因施工或材料质量问题引起的故障予以免费维修。整个项目保修期为壹年，防水工程保修期为三年，保修期自整个工程项目竣工验收合格之日起开始计算。
（十一）发包人责任
*.按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
*.按照国家规范进行现场的工程管理和监督。
*.提供必要的施工条件，确保施工正常进行。
*.协调各相关单位的工作配合。
（十二）承包人责任
*.严格按照合同约定的内容及工期进行施工。
*.保证工程的质量、安全满足相关法规规范要求。
*.竣工验收合格后，办理交接手续，并交付使用。
*.承包人必须编制施工单位现场安全文明方案并发包人审查批准，其设施及措施必须符合有关法规的要求并使发包人满意，有关费用已包括在施工单位现场安全文明措施费中。
*.施工过程中承包人应采取有效措施保证建筑及地下管线不因本次施工产生结构安全破坏和隐患；如因承包人的责任造成建筑结构安全事故及地下管线破坏或受到有关主管部门的处罚，应承担相应赔偿责任。
*.本工程取土及弃土、弃石头、弃拆除废料等地点、时间、路线承包人应取得国土、城管、环保部门的批准，如因承包人的责任受到有关主管部门的处罚，承包人应承担相应的责任。
*.承包人应充分考虑本工程的规模、工期等因素，并综合体现在施工组织方案及措施中。有关的人员、设备、材料的组织安排必须满足施工计划的要求。
（十三）违约责任
*.由于发包人原因而造成的工程停工、窝工、误工，经发包人确认后，工期可顺延，但不补偿相关费用。
*.由于承包人而引起的工程延误，每延期一天，承包人赔偿发包人***元，总额不超过工程结算价的**%。
（十四）争议：发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以协商或者要求第三人调解。当事人不愿和解或者调解不成的，应向***人民法院提起诉讼。
（十五）本合同未尽事宜，应以招标文件及投标文件中的约定为准。
（十六）本合同一式 肆 份，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。自双方签字盖章后生效。
工程施工现场安全生产责任协议书
发包人（全称）： **********
承包人（全称）： ********************有限公司
为加强**************施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民**国安全法》、《中华人民**国劳动法》、《建筑工程安全生产管理条例》及**省建设工程质量和安全生产管理条例等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务：
（一）严格贯彻执行国家、省、*有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。
（二）由甲方主管安全人员监督乙方人员进行班组入场安全教育，必要时进行各种培训，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。
（三）甲方对施工现场的安全生产进行全面监督，乙方负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。
（四）有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。
（五）甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。
（六）严格审查乙方聘用人员的相关上岗证件。
（七）对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。
（八）乙方使用的机械设备搭设的脚手架等要由甲方验收合格后方可使用。
二、乙方的权利、责任和义务：
（一）承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。
（二）乙方应根据工程项目制**全施工方案，并征得发包人安全部门同意。
（三）严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。
（四）乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均由乙方承担全部责任。因工伤工亡事件发生的索赔问题，乙方应当尽力调解处理并就发生的事情及时上报甲方，因乙方处理不力或者无故拒赔致使甲方受牵连而索赔的费用也由乙方承担。
（五）乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方施工承包责任人具体负责建设工程施工现场的安全生产。
（六）乙方承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。
（七）乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。
（八）乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。
（九）遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。
（十）爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
（十一）服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。
（十二）乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。
（十三）必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。
（十四）乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。
（十五）因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。
（十六）乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。
（十七）所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。
（十八）对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。
（十九）乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。
（二十）由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
（二十一）乙方对于其施工队所聘任的劳务人员，应当按劳动法规定签订劳动合同，办理社会保险、人身损害意外险等，因乙方疏忽没有办理由乙方承担劳动法上的用人单位劳动保障责任。
三、其它
（一）本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。
（二）有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。
四、双方承诺
安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、*、区，下至各单位都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，双方承诺严格贯彻实施，真正做到安全生产，以人为本。
五、补充条款
根据相关法律法规及建设方强制要求，为防范和化解建筑工程施工安全风险、保障施工人员合法权利、维护社会稳定，尽量减少可能发生的意外损失，乙方应为现场管理及施工人员办理意外伤害保险，若因乙方未办理意外伤害保险，意外伤害事件后果由乙方承担全部责任，并承担上级主管单位的处罚。
六、本协议自签字盖章之日起生效，工程完成后本协议自行解除。
工程建设项目廉政责任书
发包人（全称）： **********
承包人（全称）： ********************有限公司
为加强**************建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方责任
（一）应严格遵守国家关于*场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和*场活动的有关法律、法规，相关政策，以为廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工作项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务合同必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和双方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，
应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、
司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工作项目的工作人员，在工作建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策、尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。
（二）不准以任何理由为甲方、相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请和健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的、
按照管理权限，依据有关法律法规给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪原，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应以予赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪原，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应以予赔偿。
第五条本责任书和为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同行法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条本责任书有效期为双方签署之日起至该工程项目施工合同的各项义务履行完毕为止。