伊尔克什坦海关更换电锅炉项目招标文件（8-23）
招 标 文 件 项目编号：****xzj*** 项目名称：伊尔克什坦海关更换电锅炉项目 **新之建工程咨询有限公司 ****年*月 目 录 第一章 招标公告 ……………………………………………………………………………………第*页 第二章 投标须知 ……………………………………………………………………………………第*页 第三章 合同……………………………………………………………………………………第**页 第四章 技术规范……………………………………………………………………………第**页 第五章 图纸和技术资料 ……………………………………………………………………………第**页 第六章 投标文件格式……………………………………………………………………………第**页 第七章 补充条款……………………………………………………………………………第***页 第一章招标公告 项目概况： 伊尔克什坦海关更换电锅炉项目的潜在供应商应在**新之建工程咨询有限公司获取招标文件，并于****年*月**日 **:**（**时间）前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号：****xzj*** 项目名称：伊尔克什坦海关更换电锅炉项目 采购方式：公开招标 预算金额（元）：*******.**元 最高限价（元）：*******.**元 采购需求：伊尔克什坦海关办公区、生活区锅炉更换，建设内容包括更换电锅炉工程涉及的所有内容。 合同履约期限：** 日历日 本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求： *、符合《中华人民**国政府采购法》第二十二条款规定； *、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目供应商为中小微企业； *、本项目的特定资格要求： （*）投标人须具备独立企业法人资格，在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力，投标人须具备建筑行业输变电工程专业承包三级及以上资质，承装修试电力设施许可三级及以上资质，**KV箱式变电站生产资质，电锅炉产品企业生产标准备案，以上资质条件需至少同时具备二个及以上资质。具备有效的安全生产许可证，投标人拟担任本招标项目的建造师（项目经理）须具备机电工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，拟派建造师不得有在建工程，拟派建造师近三年有类似项目业绩，外省企业需提供《**维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》； （*）投标人须具备质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系； （*）投标人须具有良好的信誉，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； （*）投标人须具有近*年箱式变电站、电锅炉同类业绩*个以上业绩； （*）本项目不接受联合体投标。 三、获取招标文件 *.时间：****年*月**日至****年*月**日，每天上午**:**至**:**，下午**:**至**:**（**时间，法定节假日除外） *.地点：**新之建工程咨询有限公司 *.方式：线下获取 *.售价（元）：***元 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间：****年*月**日 **:**（**时间） 开标时间：****年*月**日 **:**（**时间） 开标地点：**维吾尔自治区**************西路***号亚欣国际酒店*楼 五、公告期限 自本公告发布之日起*个工作日。 六、其他补充事宜 *、本项目供应商为中小微企业。供应商提供的工程应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔****〕**号)第四条规定的情形，且应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔****〕**号)规定的《中小企业声明函》。 *、投标人报名时需提供：企业法人授权委托书、被委托人身份证、企业营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、项目经理贰级（含贰级）及以上注册建造师证及安全生产考核证、《中小企业声明函》、外省企业需提供《**维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商网页截图。（以上证件及资料必须于领取招标文件截止时间前提供原件及三套加盖公章的复印件递交至**新之建工程咨询有限公司，不接受公证件。） 特别提示： *、采购限额标准以上，***万元以下的货物和服务采购项目、***万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。 *、超过***万元的货物和服务采购项目、超过***万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的**%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于**%。 *、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予**%~**%（工程项目为*%~*%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的*%~*%作为其价格分。 *、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额**%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予*%~*%（工程项目为*%~*%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的*%~*%作为其价格分。 七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系 *.采购人信息 名 称：中华人民**国伊尔克什坦海关 地 址：**************伊尔克什坦口岸园区中华大道***号 联系人：张晓靖 联系方式：*********** *.采购代理机构信息 名 称：**新之建工程咨询有限公司 地 址：**维吾尔自治区**************西路***号亚欣国际酒店*楼 项目联系人：沈庆军倪敏 联系方式：****-******* 第二章 投标须知 投标人须知前附表 项号 条款号 编列内容 * *.*.* 项目名称：伊尔克什坦海关更换电锅炉项目 项目编号：****xzj*** 招标人：中华人民**国伊尔克什坦海关 建设地点：**************伊尔克什坦口岸园区**路***号和伊尔克什坦口岸园区中华大道***号 项目建设规模及内容：伊尔克什坦海关办公区、生活区锅炉更换，建设内容包括更换电锅炉工程涉及的所有内容。 承包方式：工程总承包 预算金额（元）：*******元； 本工程最高限价为：*******.**元（人民币：壹佰肆拾万零捌仟玖佰肆拾壹元陆分）。投标人投标报价不得高于本项目最高限价，否则予以废标处理。 * href="#_Hlk********" *.*.* 招标范围：招标范围：伊尔克什坦海关更换电锅炉项目施工图纸、工程量清单及招标文件（包括招标文件答疑及补充文件、设计变更）范围内的所有工作内容。 * href="#_Hlk********" *.*.* 工期要求 计划工期：**日历天； 计划开工日期：****年*月**日； 计划竣工日期：****年**月**日。 *.*.* 质量标准 合格 * href="#_Hlk********" *.*.* 资金来源：财政资金 * href="#_Hlk********" *.*.* 资金到位情况：已到位 * href="#_Hlk********" *.*.* 招标方式：公开招标 * href="#_Hlk********" *.*.* 资质条件： （*）供应商须满足《中华人民**国政府采购法》第二十二条款规定； （*）本项目供应商为中小微企业； （*）投标人须具备独立企业法人资格，在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工的能力，投标人须具备建筑行业输变电工程专业承包三级及以上资质，承装修试电力设施许可三级及以上资质，**KV箱式变电站生产资质，电锅炉产品企业生产标准备案，以上资质条件需至少同时具备二个及以上资质。具备有效的安全生产许可证，投标人拟担任本招标项目的建造师（项目经理）须具备机电工程专业贰级（含贰级）及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，拟派建造师不得有在建工程，拟派建造师近三年有类似项目业绩，外省企业需提供《**维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》； （*）投标人须具备质量管理体系、职业健康管理体系、环境管理体系； （*）投标人须具有良好的信誉，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； （*）投标人须具有近*年箱式变电站、电锅炉同类业绩*个以上业绩； （*）本项目不接受联合体投标。 * href="#_Hlk********" *.*.* 联合体协议书 不需要 * href="#_Hlk********" *.* 投标计价方式：工程量清单计价 ** href="#_Hlk********" *.* 投标保证金的形式：电汇、网银等非现金形式； 投标保证金的金额：*****元（壹万肆仟元整）； 递交地址：**新之建工程咨询有限公司； 递交时间：投标文件递交截止时间前（以具体到账时间为准）。 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。 投标保证金有效期：投标截止时间后**天。 银行信息： 账户名称：**新之建工程咨询有限公司 开户行名称：中国银行*****青年路支行 账号：************ 行号：************ ** href="#_Hlk********" *.* 现 场 踏 勘 不组织。 招标答疑 各单位如有疑问必须在投标文件递交截止时间前**日将书面问题（并附所提问题电子版）递交至**新之建工程咨询有限公司，本公司将会以书面的形式把答疑发给所有潜在投标人。 ** href="#_Hlk********" *.**.* 投标文件份数及装订要求 开标一览表：一份 商务标：一正、四副； 技术标：一正、四副； 经济标（excel格式）：一正、四副。 投标文件电子版：*份（U盘介质，密封在开标一览表封袋中。） 封袋表面注明：开标一览表、商务标、技术标、经济标；招标人名称、工程项目名称，投标人名称，此封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章，与投标文件一同递交。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。 装订要求：分册装订；商务标、技术标和经济标采用死页胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 ** href="#_Hlk********" *.**.* 投标文件递交 截止时间：****年*月**日**时**分（**时间） 详细地址：**维吾尔自治区**************西路***号亚欣国际酒店*楼 ** href="#_Hlk********" *.* 开标时间及地点 开标时间：****年*月**日**时**分（**时间）； 详细地址：**维吾尔自治区**************西路***号亚欣国际酒店*楼 ** href="#_Hlk********" **.* 投标有效期：投标截止时间后**天 ** **.*.* 履约担保金额 投标人提供的履约担保金额为：合同价款的 **% ，在项目竣工验收并移交后退还**%；工程结算审计后，留审计总价款的*%作为工程质保金，退还剩余履约保证金；剩余审计总价款的*%作为质保金两年后无质量问题退还。 履约保证金形式：必须是电汇或转帐支票等形式。如不按时到位，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，由后续中标候选人依次递进补上。 ** 评标委员会的组建 评标委员会构成：* 人，其中招标人代表* 人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家* 人； ** 付款方式 按三期拨款方式付款，第一期：合同签订**日内，人员、材料、机械进场开工，拨付合同总价款的**%；第二期：拨付合同总价款的**%；第三期：项目竣工验收合格，结算审计后，拨付到合同总价款的***%。 ** 工程质保期 *年 ** 政府采购政策 **.*本项目为专门面向中小微企业采购。 **.*根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔****〕***号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[****]**号文）规定、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔****〕**号）、**维吾尔自治区财政厅、**生产建设兵团财政局《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔****〕**号文）规定，本次采购标的所属行业为建筑业，符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （*）本文件所称中小企业，是指在中华人民**国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （*）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民**国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 （*）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （*）根据中华人民**国财政部、中华人民**国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔****〕***号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 （*）根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【****】**号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （*）若发现供应商提供的《中小企业声明函》内容不实，采购人、采购代理机构将报告当地财政部门，由财政部门依照《中华人民**国政府采购法》第七十七条有关规定执行，“提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” **.*节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 *场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔****〕* 号）。 （*）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 （*）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 ** 开标资格审查内容 按照本须知第*.*款的规定，投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件不予接受。 开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验： （*）法定代表人身份证（驾驶执照正本、护照或**部门的相关证明）原件或法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证（驾驶执照正本、护照或**部门的相关证明）原件； 法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致； （*）企业营业执照原件、企业资质证书原件、安全生产许可证原件、注册建造师证书原件、注册建造师安全生产考核证原件（实行电子化证书省份提供电子证书网上打印件加盖公章并有二维码可供查询）； （*）加盖投标企业公章的《中小企业声明函》原件； （*）如是外省企业需提供《**维吾尔自治区区外进疆建筑企业信息报送册》； （*）投标人“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的查询网页截图打印件并加盖投标企业公章、“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商查询网页截图打印件并加盖投标企业公章； 上述证件的公证件，本次招标不予认可。上述证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。 *、总 则 *.*、工程概况 *.*.*、本工程的工程概况已在投标人须知前附表第*项中列清。 *.*、招标范围 *.*.*、本工程招标范围已在投标人须知前附表第*项中列清，投标人除非接到招标人发布的《招标文件补充》，否则不得擅自增加或减少工程招标范围。 *.*.*、本工程工期要求已在投标人须知前附表第*项中列清。 *.*.* 本工程质量标准已在投标人须知前附表第*项中列清。 *.*、工程资金 *.*.*、本工程的资金来源已在投标人须知前附表第*项列清。 *.*.*、本工程资金到位情况已在投标人须知前附表第*项列清。 *.*.*、本工程的部分资金用于合同范围内合格下的支付。 *.*、招标方式及备案 *.*.*、本工程招标方式已在投标人须知前附表第*项列清。 *.*.*、本工程已按有关法律、法规及规定备案。 *.*、合格投标人 *.*.*、投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉的要求已在投标人须知前附表第*项列清。 *.*.*、本工程联合体协议书按投标人须知前附表第*项规定执行。 *.*.*、招标人有权要求各投标人提供更为完整、更详细的投标人资料。 *.*、投标费用 *.*.*、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不做任何补偿。 *、招标文件 *.*、招标文件组成 *.*.*、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。 *.*.*、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标工程中均称招标文件补充。 *.*.*、招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。 *.*.*、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。 *.*、招标文件澄清 *.*.*、投标人收到招标文件后，若有疑问需要澄清的，应于投标文件递交截止时间前**日以书面形式向招标人提出，招标人将以招标文件补充形式予以解答并及时送至所有投标人，否则招标人不作任何解释。 *.*、招标文件修改 *.*.*、投标截止日期二十四小时前，招标人都可能会以招标文件补充形式修改招标文件。 *.*.*、为使投标人在编制投标文件时把招标文件补充内容考虑进去，招标人应**递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件补充中写明。 *.*、所有招标文件补充都将及时备案。 *.*、招标控制价 *.*.*、招标控制价：招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。 *.*.*、国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝。 *.*.*、招标控制价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。 *.*.*、招标控制价应依据《建设工程工程量清单计价规范》GB*****-****和国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法编制。 *.*.*、招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮。 *.*、招标文件已经售出无论任何原因都不退还。 *、投标报价 *.*、本工程投标计价方式已在投标人须知前附表第*项列清。 *.*、工程量清单报价要求：详见本项目本项目工程量清单内容。 *、投标保证金 *、投标保证金 *.*、投标人在开标前，应提供不少于投标人须知前附表第**项规定数额的投标保证金。 投标保证金的形式：投标保证金必须以投标人的基本账户以银行转账或汇款的方式缴纳。 投标人凭银行进账单换取收据，**新之建工程咨询有限公司凭银行收款回单（已进**新之建工程咨询有限公司账户）向投标单位出具收据， *.*、投标人有下列情形之一者，投标保证金将被没收： *.*.*、投标人在投标有效期内撤回其投标文件； *.*.*、投标人不接受按招标文件规定对其投标报价进行修正的； *.*.*、中标人未能在规定期限内签署合同协议书或提交履约保证金的； *.*.*、投标人超过投标截止时间送达投标文件的。 *.*、未中标人在接到通知后*日内，招标人将无息退回投标保证金。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。 *.*、中标人的投标保证金将在合同签订后**日内返还。 投标保证金退还到投标人的基本账户，退还投标保证金时投标人须提供以下资料： （*）写明投标单位银行账户信息的证明 （*）投标保证金收据原件或投标人开具的退还投标保证金的收据原件 （*）与招标人签订的合同原件（本条仅对中标人适用） *、招标答疑及现场踏勘 *.*、投标人将按须知前附表第**项规定的时间、地点组织现场踏勘和提出答疑，目的是澄清、解答投标人提出的问题。 *.*、投标人将自行对施工现场和周围环境进行勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。 *.*、投标人应对招标人提供的所有设计文件及工程量清单认真核对，如有异议，应在招标答疑中书面提出。否则，造成风险因素由中标单位自行承担。 招标答疑所产生的问题和答复，招标人将在投标文件递交截止时间前*日以招标文件补充形式送至所有投标人。 *、投标文件 *.*、投标文件由开标一览表、商务标、技术标和经济标构成。 *.*、商务标内容 *.*.*、投标承诺书（一）、（二）、（三） *.*.*、法定代表人身份证明书 *.*.*、法定代表人授权委托书 *.*.*、中小企业声明函（工程、服务） *.*.*、投标人概况 *.*.*、项目负责人简历 *.*.*、项目管理人员 *.*.*、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商截屏打印件；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商截屏打印件（处罚决定规定的时间和地域范围内）。 *.*.*、近*年（****-****年度）财务状况表（附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件）； *.*.**、投标人近三年类似业绩 *.*、技术标内容 *.*.*、施工组织设计 *.*.*.*投标单位在施工组织设计中所报的施工机械、人员、材料必须详细属实并满足施工工期的需要。 *.*.*、技术标部分主要包括下列内容：（详见投标文件格式“技术标格式”） （*） 全面性； （*） 可行性； （*） 针对性； （*） 先进性； （*） 强制性； （*） 承诺。 *.*、经济标内容（以工程量清单为准） *.*.*、总说明； *.*.*、投标报价汇总表； *.*.*、单项工程投标报价汇总表； *.*.*、单位工程投标报价汇总表； *.*.*、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表； *.*.*、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（建筑工程）； *.*.*、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（装修工程）； *.*.*、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（安装工程）； *.*.*、总价措施项目清单与计价表； *.*.*.*、总价措施项目清单与计价表（建筑工程）； *.*.*.*、总价措施项目清单与计价表（装修工程）； *.*.*.*、总价措施项目清单与计价表（安装工程）； *.*.*.*、其他项目清单与计价汇总表； *.*.*.*、暂列金额明细表； *.*.**、计日工表； *.*.**、总承包服务费计价表； *.*.**、规费、税金项目计价表 *.*.**、规费、税金项目计价表（建筑工程）； *.*.**、规费、税金项目计价表（装修工程）； *.*.**、规费、税金项目计价表（安装工程） *.*.**、主要材料价格表； *.*.**、投标报价需要的其他资料。 *.*、投标文件纸张要求 *.*.*、商务标和经济标应采用A*打印纸。 *.*.*、技术标必须采用A*打印纸。但技术标中施工平面布置图以及施工横道图或网络图必须采用A*打印纸。 *.*、投标文件书写要求 *.*.*、商务标和经济标可采用碳素墨水或打印方式书写，但建议投标人最好采用打印方式书写。 *.*.*、投标文件技术标必须采用打印方式书写。 *.*、投标文件装订要求 *.*.*、商务标、技术标、经济标必须分别装订成册。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。 *.*.*、商务标、技术标、经济标应按封面、目录、正文顺序装订。 *.*、 投标文件字体要求 *.*.*、商务标和经济标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。 *.*.*、技术标所采用的字体，以能够供评委识别看清为准。施工平面布置图以及施工横道图或网络图中的字迹以清晰为准。 *.*、投标文件封面要求 *.*.*、商务标、技术标、经济标封面宜按招标文件规定格式编制。 *.**、投标文件目录要求 *.**.*、为便于评审，商务标目录宜按本招标文件相关内容先后顺序编排。 *.**、投标文件的份数和签署 *.**.*、投标人应按投标人须知前附表第**项规定，编制投标文件“正本”和“副本” 份数。 *.**.*、商务标、技术标、经济标封面右上角必须注明“正本”或“副本”字样。 *.**.*、商务标、技术标、经济标凡是要求盖投标人章、法定代表人或授权代理人章处，投标人必须加盖。 *.**.*、投标总价单凡是要求盖投标人章、法定代表人或授权代理人章、造价人员章处，投标人必须加盖。 *.**、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 *.**、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或授权代理人章。但技术标、经济标严禁涂改和行间插字。 *.**、投标文件的密封与标志 *.**.*、投标人必须将开标一览表、商务标、技术标、经济标分别密封装袋并在封袋上正确表明“开标一览表”、“商务标”、“技术标”、“经济标”字样，即“开标一览表”封袋、“商务标”封袋、“技术标”封袋、“经济标”封袋。否则整个投标文将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。 *.**.*、开标一览表、商务标、技术标、经济标封袋必须在开启处密封，并加盖投标人章。否则整个投标文件将被视为不响应招标文件，而予以拒绝评审。 *.**.*、开标一览表、商务标、技术标、经济标封袋上应写明招标人名称、投标人名称和工程名称。 *.**、投标文件递交 *.**.*、投标人必须按投标人须知前附表第**项规定，将投标文件送至开标地点后注明时间，递交给招标代理机构。超过规定时间送达的投标文件，整个投标文件将被视为不响应招标文件，予以拒绝评审。 *.**.*、招标人事先约定**投标截止时间的，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用**至新的投标截止期。 *.**、投标文件修改与撤回 *.**.*、投标人可以在递交投标文件以后，在规定投标截止时间前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。 *.**.*、投标文件的修改或撤回，同样应按本招标文件有关规定进行编制、密封、标志、盖章和递交，并且密封袋上应表明“修改”或“撤回”字样。 *.**.*、投标截止时间后，投标人不得撤回或修改投标文件。 *.**、投标文件澄清 *.**.*、评标过程中，评标委员会为了有助于投标文件的评审，可以要求投标人就投标文件中非改变实质性内容的部分，做出书面说明并提供相关材料进行澄清，但改变投标文件实质性内容的澄清评标委员会将不予接受。 *.**、投标文件格式 *.**.*、投标文件格式见第五章。 *.**.*、投标人应使用本招标文件后面提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和填补，如果本招标文件未提供格式的，投标人可自行编制。 *、开标时间及地点 *.*、招标工程开标的时间、地点已在投标人须知前附表第**项列清。 *、评标方法 *.*、本次评标采用综合评估法（工程量清单报价法）。根据《中华人民**国招投标法》、《房屋建筑和*政基础设施工程施工招投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和《**维吾尔自治区建筑工程施工评标规则》（**建[****]*号文修订）和《**维吾尔自治区建筑工程施工评标规则》补充规定的通知（**招【****】*号文）中所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对投标文件提出的工程质量、施工工期、施工组织设计、投标价格、企业综合实力等，能否最大限度的满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。 *.*.* 评标办法如下： 项目分值 评分内容及评分方法（工程量清单计价方式） 初步评审 一项未通过者不参加下阶段评审（详见附表一） 重大偏差 审查 一项未通过者不参加下阶段评审（详见附表二） 经济标评定 详见附表三 技术标评定 详见附表四 企业综合实力 详见附表五 技术标K*、经济标K*、企业综合实力K*； 权重取值:K*=**%、K*=**%、K*=**%,计分最高的为第一中标候选人。 附表一 建筑工程施工招标评标标准——初步评审标准 项目 评审内容 评审 意见 是 否 形式评审 * 投标保证金的缴纳主体与投标人不一致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的； * 投标人的项目负责人不是投标人的注册执业人员，或者不具备项目负责人资格条件的，或者与报名时不一致的； * 投标文件没有加盖投标单位公章和投标单位法定代表人或其授权代表签字或盖章的； * 投标的施工、装修、附属材料设备采购、工程完成期限超过招标文件规定期限的； * 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的； * 投标文件附有招标人不能接受条件的； * 不满足招标文件实质性要求的其他情形； 资 格 评 审 * 是否提供有效的中小企业声明函； * 是否提供合格的营业执照； * 是否具有满足招标项目需要的资质等级； * 是否具备合格的安全生产许可证； * 自治区区外投标单位是否提供建设行政主管部门的合格备案书； * 项目负责人条件是否满足招标文件的要求； * 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）； 结论：是否通过评审 评标委员会成员签名： 年 月 日 附表二 建筑工程施工招标评标标准——重大偏差评审标准 项目 评审内容 评审 意见 是 否 审 查 标 准 * 由政府立项核准、审批的建筑工程,投标报价高于设定的工程预算招标控制价（工程限额）的； * 投标人对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的； * 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的及投标文件经济标改变工程量清单中暂估价、暂列金额的； * 改变招标文件提供的分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量； * 将工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等规费和营业税、城*维护建设税、教育费附加等税金，以及安全文明施工费列入招标投标竞争性费用的； * 投标人涉嫌以他人名义投标的； * 投标人之间或者投标人与招标人串通投标的； * 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 结论：是否通过评审 评标委员会成员签名： 年 月 日 附表三 经济标评标办法 *、当有效投标报价个数N≥*家时，评标基准价等于所有有效投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值，（注：上述情况中去掉的投标报价仍是有效报价，只是不计入评标基准价的计算）； *、当有效投标报价个数N＜*时，评标基准价等于所有有效投标报价的算术平均值； 偏差率=（投标人投标报价-评标基准价）/评标基准价****% *、投标报价得分计算方法： 有效投标报价＞评标基准价，有效投标报价得分＝**-︱偏差率︱×***×*； 有效投标报价≤评标基准价，有效投标报价得分＝**-︱偏差率︱×***×*。 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 附表四技术标评审标准（技术标详细评审） 项目 分值 评分内容 评分方法 技术标**分 全面性 **分 *～* 施工方法先进得*分，一般得*分，否则酌情扣分 *～* 施工设备、劳**计划合理得*分，一般得*分，否则酌情扣分 *～* 确保工程质量、工期、安全措施得力得*分，否则酌情扣分； *～* 文明施工措施可信度高得*分，否则酌情扣分 *～* 施工总进度计划合理得*分，否则酌情扣分 *～* 平面布置合理得*分（附图），否则酌情扣分 可行性 **分 *～* 涉及主要内容齐全措施计划详尽得*分，一般得*分，否则酌情扣分 *～* 流水段的划分合理得*分，一般得*分，否则酌情扣分 *～* 流水作业的合理性得*分，否则酌情扣分 *～* 各项交叉作业切合实际得*分，否则酌情扣分 *～* 机具合理可行得*分，否则酌情扣分 针对性 **分 *～* 涉及重点内容突出得*分、尚可得*分，一般得*分，否则酌情扣分 *～* 工程项目的质保体系健全得*分，否则酌情扣分 *～* 安保体系健全有效得*分，否则酌情扣分 *～* 创优措施切实可行得*分，尚可得*分，否则酌情扣分 *～* 工程的安全措施得力*分，一般得*分，否则酌情扣分 *～* 文明施工措施得力得*分，否则酌情扣分 先进性 **分 *～* 采用新工艺、新技术、新设备各得*分，没有不得分 *～* 在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度 提高进度提案者得*分，方案尚可得*分，一般得*分，否则酌情扣分 *～* 执行国家强制性条文得*分、有切实可行的保证措施得*分，否则酌情扣分 强制性 *分 *～* 制定了质量通病的防治措施、措施可行的得*分，否则酌情扣分 *～* 执行国家强制性条文、有切实可行的保证措施得*分，否则酌情扣分 承诺 *分 *～* 保修有承诺、有违约经济处罚且措施可行得*分，否则酌情扣分 *～* 承诺达到优质质量标准、并有切实可行质量保证措施得*分，否则酌情扣分 注：*、各评委应认真了解本招标文件和工程有关情况后，做出须自己负责的评审。 *、投标人技术标得分为评标委员成员所评分数的算术平均值，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 *、技术标评审标准满分为**分。 *、每项内容扣分比例超过**%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。 附表五 企业综合实力评审标准（企业综合实力详细评审） 项目分值 评分内容 分值 评分内容 企业综合实力**分 项目负责人业绩、项目管理人员配置 *～* 承建本工程项目负责人（建造师）近三年（****年*月至今）完成过类似工程的，每有一项业绩得*.*分，没有不得分，最多计*分； 项目管理人员针对工程实际配置合理，得*分，项目管理人员针对工程实际配置不合理、不具体，得*～*分。 企业业绩 *～* 投标企业近三年（****年*月至今）完成过类似程的，每有一项业绩得*分，没有不得分，最多计*分。 企业资质 *-* 建筑行业输变电工程专业承包三级及以上资质，承装修试电力设施许可三级及以上资质，**KV箱式变电站生产资质，电锅炉产品企业生产标准备案； 以上资质条件同时具备三个资质，得*分； 同时具备四个资质，得*分； 同时具备二个资质，得*分； 注：*、投标人企业综合实力得分为评标委员成员所评分数的算术平均值。 *、企业综合实力审标准满分为**分。 *、每项内容扣分比例超过**%，请评委依据投标文件在评委评审意见书中写明原因。 *、定标原则 *.*、评标委员会通过上述评标方法以得分由高到低排序确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人。 *.*、招标人确定中标人时的原则：依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 **、资格审查及开标程序 **.*、标前会 **.*.*、标前会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、监督人参加。 **.*.*、招标人在标前会上确定开标会主持人、唱标人、记录人。 开标会主持人负责按本招标文件规定的开标会程序主持招标会。 招标会记录人负责对整个招标会情况进行记录。 唱标人负责宣读投标文件的工期、质量以及投标报价等内容。 **.*.、商务标、经济标开标 **.*.*、请参加开标的投标人代表签名报到，监督人查验投标人法人代表授权委托书及有效身份证明。 **.*.*、开标会主持人介绍参加会议的人员。 **.*.*、投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。 **.*.*、开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。 **.*.*、开标会主持人征求投标人有无书面补充材料，但是对报价、工期、质量等实质性内容更改的无效。 **.*.*、唱标人按送达时间逆顺序启封商务标、经济标，宣布投标承诺书中的工期、质量以及投标报价； **.*.*、开标完毕，投标人退场。 **.*、评标准备会 **.*.*、评标准备会由招标代理机构主持，招标人、招标代理机构、评标委员会成员、监督人参加并且招标人将向评标委员会提供一份招标文件和一套施工图纸。 **.*.*、招标人确定评标委员会负责人，评标委员会负责人负责宣布中标人等内容。如果评标委员会负责人参与评标工作则与其他评标专家的权利相同。 **.*.*、招标代理机构介绍评标时的重要信息和数据。包括：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款、招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。 **.*、资格审查 **.*.*、由评标委员按*.*的要求对投标人进行资格审查，资格审查合格的投标人进入评标程序。 **.*、评标 评标委员会按照招标文件规定的评标方法依次对技术标、商务标、经济标进行评标。 **.*、宣布中标候选人 评标委员会负责人根据评标结果按照招标文件规定宣布中标候选人，并请投标人签字确认最终结果。 **、投标有效期 **.*、评标和定标将在投标人须知前附表第**项规定内完成，如果不能完成，招标人将通知投标人**投标有效期。 **.*、授予合同 **.*.*、招标人自收到工程招标投标情况书面报告之日起*日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的。招标人将向中标人发出中标通知书，并及时通知其它投标人其投标未被接受。 **.*、合同签订及进场要求 **.*.*、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起**天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 **.*.*、招标人与中标人签订合同后*日内应将合同报有关部门备案。 **.*.*、中标人在收到招标人发出的开工通知后*日内必须安排施工机械、人员、材料等进场，否则招标人取消其中标资格。 **.*、履约担保 **.*.*、中标人评标结果宣布后*日历日内，须按投标人须知前附表第**项规定的金额向招标人提交履约保证金。履约保证金形式必须是电汇或转帐支票等形式。如不按时到位，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，由后续中标候选人依次递进补上。 **.*.*、若中标人未按**.*.*条款执行，招标人将有充分的理由没收其投标保证金。 **.*.*、招标人不履行与中标人订立合同的，将双倍返还中标人的履约保证金。 **.*. 重新招标 **.*.* 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （*）如有效投标人少于*家（不含），由评标委员会评审后认为有效投标人均不符合招标文件要求的或者明显缺乏竞争力时，招标人应重新招标； （*）如评标委员会推荐的前三名中标候选人均放弃中标资格，招标人应重新招标； 招标代理服务费 **.* 经与招标人协商，本项目的招标代理服务费由中标人支付。计取基数为《中标通知书》标明的中标金额。 **.* 招标代理服务的计取标准：其计算标准和方法按原国家计委［****］****号文件、发改价格[****]***号文件和发改办价格[****]***号文件的有关规定计取。 第三章 合 同（具体以实际签订为准） *、合同协议书 *.*、本工程合同协议书采用建设工程施工合同示范文本（GF—****—****）中的合同协议书。 *、合同通用条款 *.*、本工程合同通用条款采用建设工程施工合同示范文本（GF—****—****）中的通用条款。 第一部分 合同协议书 发包人（全称）：  承包人（全称）：  根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称： 。 *.工程地点： 。 *.工程立项批准文号： 。 *.资金来源： 。 *.工程内容： 。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件*）。 *.工程承包范围：全套施工图纸、工程量清单及招标文件（包括招标文件答疑及补充文件、设计变更）范围内的所有工作内容。 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写）(¥元)； 其中： （*）安全文明施工费： 人民币（大写）(¥元)； （*）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）(¥元)； （*）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）(¥元)； （*）暂列金额： 人民币（大写）(¥元)。 *.合同价格形式：  。 五、项目经理 承包人项目经理：  。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （*）中标通知书（如果有）； （*）投标函及其附录（如果有）； （*）专用合同条款及其附件； （*）通用合同条款； （*）技术标准和要求； （*）图纸； （*）已标价工程量清单或预算书； （*）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于年月日签订。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自双方盖章签字完成之日起生效。 十三、合同份数 本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。 发包人： (公章)承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字） 组织机构代码：  组织机构代码：  地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话：电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱：电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号：  账号： 第二部分 通用合同条款 执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-****-****）通用合同条款，此处略。 第三部分 专用合同条款 *. 一般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*.*.**其他合同文件包括：执行通用条款。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人： 名 称： ； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 *.*.*.* 设计人： 名 称：  ； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款。 *.*.*.* 永久占地包括：执行通用条款。 *.*.*.** 临时占地包括：执行通用条款。 *.*法律 适用于合同的其他规范性文件：本合同采用中华人民**国的法律和行政法规，以及**维吾尔自治区、*****有关的法律法规以及*****工程建设有关的工程管理文件。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：国家及自治区现行的质量安全验评标准及规范。　GB*****-****《建设工程工程量清单计价规范》。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：无； 发包人提供国外标准、规范的份数：无； 发包人提供国外标准、规范的名称：无。 *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。 *.* 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：（*）合同协议书；（*）中标通知书（如果有）；（*）投标函及其附录（如果有）；（*）专用合同条款及其附件；（*）通用合同条款；（*）技术标准和要求；（*）图纸；（*）已标价工程量清单或预算书；（*）其他合同文件。图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。 合同双方在合同改造过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：开工前*天； 发包人向承包人提供图纸的数量：三套 ； 发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容的全部。 *.*.* 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：进场管理人员名单、人员证件、社保证明、联系方式 ； 承包人提供的文件的期限为：开工前三天 ； 承包人提供的文件的数量为：两份； 承包人提供的文件的形式为：纸质； 发包人审批承包人文件的期限：无。 *.*.* 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在* 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点： ； 发包人指定的接收人为： 。 承包人接收文件的地点： ； 承包人指定的接收人为： 。 监理人接收文件的地点： ； 监理人指定的接收人为： 。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：执行通用条款 。 *.**.* 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线范围处为场外交通规划红线范围内为场内交通，特殊路段可根据施工现场实际情况分界。房建项目以施工围栏为界。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款 *.**.*超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 *.** 知识产权 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行通用条款，其中工程量变化幅度在**%以外的作调整。 *. 发包人 *.* 发包人代表 发包人代表： 姓 名：   ； 身份证号：  ； 职 务：  ； 联系电话：   ； 电子信箱：   ； 通信地址： 。 发包人对发包人代表的授权范围如下：按本合同的约定，行使发包人的权利和义务，代表发包人处理建设过程中的内外协调工作，凡需发包人审核的内容均由发包人代表签字后并报发包人批准后生效 （发包人派驻的工程师的职权不能与监理人委派的工程师的职权相互交叉，发生交叉时，以发包人的指示为准）。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：开工*日前按批准的施工平面布置方案提供施工现场。 *.*.* 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。 *.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。 发包人是否提供支付担保：不提供 。 发包人提供支付担保的形式： 无。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务 （*）承包人提交的竣工资料的内容：*、执行通用条款中的，*、承包人应按照工程竣工验收办法的规定和内容的要求编制竣工图表和施工文件。全部工程完工后，在全部工程的完工证书签发之前，承包人须向业主提交*套业主认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内应补充竣工资料，并应在签发缺陷责任证书之前提交。 *、承包人在报送竣工文件时，须同时报送工程声像档案*套。 *、承包人在报送竣工文件时，须同时报送本工程地下管线电子版竣工图（在dwg格式下）一套。 *、承包人在报送竣工档案时，须同时报送本工程地下管线最新现状竣工测量图，（按*****城建档案管理部门要求统一城*坐标及水准点测绘）承包单位可委托具有测绘资质的测绘单位完成。 *、若承包人不能在规定的时间内提交上述竣工文件，发包人有权停付工程款并计入企业履约诚信评价不良记录中。 承包人需要提交的竣工资料套数：*套书面，*套电子版（扫描后刻录光盘）。 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担。 承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后**天内。 承包人提交的竣工资料形式要求：按档案规范要求提供书面版及电子版。 （**）承包人应履行的其他义务：*、承包人应在签订合同协议书后，向监理工程师提交*份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。工程进度计划应按照关键线路网络图编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度； *、承包人应按发包人要求免费提供投标文件，承包人在签订施工合同的同时向监理单位、跟踪审计单位提交投标清单计价文件；每月**日前向发包人报下月工程进度计划；每月**日前向发包人报工程量验收报告； *、遵守政府有关主管部门对施工场地安全生产、文明施工、环境保护的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，由此发生的费用包括在投标总报价中； *、参加各类施工协调、交通配合例会，做好施工现场的交通管理工作； *、负责与交通管理部门的协调、配合工作；负责管线单位施工的现场管理；竣工验收通过次日起至本工程办妥接管手续之日止之时段内的养护及管理； *、负责对工地范围内已废弃的地下管线（需经权属单位确认）搬迁及协调以及其他障碍物拆除和处理； *、按时向发包人提交开竣工报告，隐蔽工程验收报告，质量自检记录，交工验收报告及工程事故报告等资料； *、本工程实施前承包人应根据招标时或交底时提供的工程地质、地下管线、设施等资料对工程影响范围内地下管线、道路和周围建筑物、构筑物进行周密的勘察与调查，在施工前应采取必要的加固措施，确保在施工过程中各类管线和临近建（构）筑物的安全，避免在施工期间造成损坏；施工过程中应采取必要措施对变形进行控制，发现损坏时应及时抢修，施工结束后及缺陷责任期进行必要的维修，确保沿线影响范围内地下管线、地面道路、下水道和周围建筑物、构筑物的安全与正常使用；因承包商的责任导致索赔、赔偿、及诉讼费用和其它开支时，由承包人承担一切责任及费用； *、文明施工按照有关部门颁发的文明施工手册执行，施工时不影响交通道路的正常运行和保证排水畅通，施工区域范围内必须采取封闭措施，搞好*容环境卫生，并接受有关部门和发包人的检查； **、必须接受发包人或其委托的监理工程师的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整的原始记录，检测记录等技术、经济资料。 *.* 项目经理 *.*.* 项目经理： 姓 名：  ； 身份证号：  ； 建造师执业资格等级：  ； 建造师注册证书号： ； 建造师执业印章号： ； 安全生产考核合格证书号： ； 联系电话：  ； 电子信箱：  ； 通信地址：  ； 承包人对项目经理的授权范围如下：。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求：**天以上。 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：有权要求更换项目经理，并换投标文件中的承诺款项进行处罚。 项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人不按工程开工时间进入施工现场和开工后无故不到现场，每延误（或不到现场）一天，承包人须向发包人缴纳****元违约金（最终在工程结算中扣除。 *.*.* 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人；因承包人原因造成项目负责人更换，即使得到发包人同意，承包人（每更换一次项目负责人）也须向发包人缴纳合同价的*%作为违约金（最终在工程结算中扣减），并计入企业履约诚信评价不良记录中。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求更换其认为不称职的项目负责人，承包人必须服从，否则承包人承担违约责任。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工七日前 。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求更换其认为不称职的主要施工管理人员，承包人必须服从，否则承包人承担违约责任。。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 主要施工管理人员离开施工现场**小时以上的须向发包人请假，经业主代表批准后方可离开。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人及主要管理人员；由于承包人原因造成项目技术负责人及主要管理人员更换，即使得到发包人同意，承包人（每更换一名）也须向发包人缴纳*****元违约金，并计入企业履约诚信评价不良记录中。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要项目管理人员不按工程开工时间进入施工现场或开工后无故不到现场，每人每延误（或不到现场）一天承包人须向发包人缴纳****元违约金（最终在工程结算中扣减）。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。 主体结构、关键性工作的范围：按国家相关规定执行。 *.*.*分包的确定 允许分包的专业工程包括：按国家相关规定执行。 其他关于分包的约定：若有转包或违法分包工程的，将计入企业履约诚信评价不良记录中。 *.*.* 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：无。 *.* 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。 *.* 履约担保 承包人是否提供履约担保：提供 。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：提供担保的形式为履约保证金、合同价的**%，在项目竣工验收并移交后退还**%；工程结算审计后，留审计总价款的*%作为工程质保金，退还剩余履约保证金；剩余审计总价款的*%作为质保金两年后无质量问题退还。 *. 监理人 *.*监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：与本工程有关的一切监理活动。 关于监理人的监理权限：按发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》的有关条款执行。发包人委托施工监理人负责对工程材料设备的标准及质量、工程质量、进度、安全、文明、环境以及工程量等管理和控制。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包方提供一间办公场所，其它设施由监理人自行承担。 *.* 监理人员 总监理工程师： 姓 名：  ； 职 务：  ； 监理工程师执业资格证书号： ； 联系电话：  ； 电子信箱：  ； 通信地址：  ； 关于监理人的其他约定：开工令、停工令、工程变更、经济签证须取得发包人的同意。现场签证及工程进度款报表等由监理工程师先行核实后，再交发包人审核。 上述监理工程师的一切指令、决定、确认和承诺如涉及工程成本费用增加、工期**、工程的使用功能或质量标准发生变化、材料设备标准的提高或降低等需经发包人书面签字并盖章确认才产生效力。监理工程师擅自发布指令、决定、确认和承诺，引起合同价款变更、工期顺延、工程的使用功能发生变化、以及变更质量标准、材料设备使用的，由此产生的后果由擅自发布指令、决定、确认和承诺的工程师自行承担，与发包人无关。 不管通用合同条款第*.*项如何约定，监理人行使须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。 *.* 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：执行通用条款。 *. 工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求：执行通用条款。 关于工程奖项的约定：无。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前**小时书面通知监理人和发包人代表 监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 *.* 质量争议检测 合同当事人对工程质量有争议的，由发包方确定自治区建筑科学研究院的工程质量检测中心进行鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。均有责任的，由双方根据其责任分别承担。无法达成一致的，按照第*.*款〔商定或确定〕执行。 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ**-****）标准，及业主对安全文明措施项目的标准和要求执行（标准及要求附后）。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》及业主对安全文明措施项目的标准和要求执行（标准及要求附后）。 *.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程款同时支付。 *.*环境保护 *.*.*项目扬尘污染防治达标目标及相应事项的约定：要求达到《****建筑工程施工现场扬尘污染防治实施细则》标准，及业主对安全文明措施项目的标准和要示执行。 *.*.*关于扬尘污染防治费支付比例和支付期限的约定：结算时统一支付。 *.*.*其它环境保护措施：执行通用条款。 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款，并在每月**日提供当月进度报表和次月进度计划。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订*日内且不晚于开工前*天。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人报告**小时内。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人申请报告**小时内。。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。 *.*.*开工通知 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起**天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 *.* 测量放线 *.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前完成。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 （*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 因承包人原因，工程未能按合同约定的工期（或监理工程师同意顺延的工期）完成合同工程的，必须向发包人缴纳逾期竣工违约金。逾期时间合同约定的完工日期起，到合同工程完工证书中写明的完工日期或已批准的**工期止，按天计算，每逾期一天，按合同价的*.*%缴纳违约金（最终在工程结算中扣减）。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：违约金最高限价额为合同价的*%。 *.* 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： （*）异常恶劣的气候导致无法正常施工； （*）其他由双方另行确定； *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励：无。 材料与设备 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。 *.* 样品 *.*.*样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按《建设工程监理规范》及监理细则有关规定执行 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占红线范围内用地的，经发包人申请办理相关手续，发包人承担相应费用。 *. 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。 。 施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。 。 施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。 。 *.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：无。 * 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定：执行通用条款。 **.*变更程序 **.*.* 发包人提出变更：发包人提出变更的应当按相关规定程序审批通过后（审批表附后），方可通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则 关于变更估价的约定: 执行通用合同条款**.*.*（*）、（*）。通用合同条款**.*.*（*）中规定的情况，执行****年*政工程单位估价表（****房建工程单位估价表、****园林单位估价表等）及执行施工同期的调价文件（定额取费中的企业管理费及利润按上限计取），并按中标价与招标控制价相比的下浮率整体下浮后，由监理人和跟踪审计单位按第**.*.*条款规定的程序变更项目的单价。工程量变化超过**%的按专用条款中**.*的规定执行。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议*日内审查完毕并报送发包人。 发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人提交的合理化建议*日内审查完毕并通知承包人。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：按国家有关规定执行或协商确定。 **.* 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价一览表》。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第*种方式确定。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人可以在暂估价内完成的，可能以按**.*.*变更程序办理，不计入进度款支付范围，工程完工价款计入竣工结算。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金还包括部份扬尘污染防治费（其中施工现场设置的扬尘监控系统和远程视频监控系统按三次进行摊销，本工程不计入软件及信号网络传输相关费用）暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。 价格调整 **.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定：若施工期内*场价格波动超出一定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构的规定调整。。 因*场价格波动调整合同价格，采用以下第* 种方式对合同价格进行调整： 第*种方式：采用价格指数进行价格调整。 关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/ ； 第*种方式：采用造价信息进行价格调整。 （*）关于基准价格的约定：执行通用条款。 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过*%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过*%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过*%时，其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±*%时，其超过部分据实调整。 第*种方式：其他价格调整方式：**.*因非承包人原因引起的工程增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变倾合同约定幅度以外的，其综合单价及措施费应予以调整。按以下原则办理： *、当工程量清单项目工程量的变化幅度在**%以内时，其综合单价不做调整，执行原有综合单价。 *、当工程量清单项目一种量的变化幅度在**%以外，其综合单价以及对应的措施费（如有）均应作调整。调整的方法是由承包人对增加的工程量或减少后剩余的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经发包人确认后调整。 *、当工程量变化符合以上规定时，调整办法如下： *、当Q*＞*.**Q*时： S=*.**Q*×P*＋（Q*-*.**Q*）×P* *、当Q*＜*.**Q*时： S= Q*×P* 式中S——调整后的某一分部分项工程费结算价； Q*——最终完成的工程量； Q*——招标工程量清单中列出的工程量； P*——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价； P*——承包人在工程量清单中填报的综合单价。 确定新的综合单价，即P*确定的方法： 与招标控制价相联系，当工程量偏差项目出现施工单位在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过**%时，工程量偏差项目综合单价的调整可参考以下公式： *、当P*＜P*×（*-L）×(*-**%)时，该类项目的综合单价： P*按照P*×（*-L）×(*-**%)调整。 *、当P*＞P*× (*+**%)时，该类项目的综合单价： P*按照P*× (*+**%)调整 当P*＞P*× （*-L）×(*-**%)或P*＜P*×(*+**%)，P*不调整。 式中：P*——承包人在工程量清单中填报的综合单价。 P*——发包人招标控制价相应项目的综合单价； L——承包人报价浮动率 （*）、清单缺项的，根据工程完工的施工资料，按照现行的计量规则，执行定额价×（*-承包人报价浮动率）确定新的单价。 注释：承包人报价浮动率=（*-中标价/招标控制价）×***%。 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 *、单价合同。 综合单价包含的风险范围：*、对于主要由*场价格波动导致的价格风险以及人工、材料、机械费用上涨风险；*、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整；*、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险。 风险费用的计算方法：*、对于主要由*场价格波动导致的价格风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，承包人可承担*%以内的材料价格风险，不调整人工费及施工机械使用费的风险；*、对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费、人工发生变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，承包人不应承担此类风险，应按照有关调整规定执行；*、对于承包人根据自身技术水平、管理、经营善能够自主控制的风险，台承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合*场情况，根据企业自身实际合理确定、自主报价，该部分风险由承包人全部承担。 风险范围以外合同价格的调整方法：/。 *、总价合同。 总价包含的风险范围：/。 风险费用的计算方法：/。 风险范围以外合同价格的调整方法：/。 *、其他价格方式：/。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额：/。 预付款支付期限：/。 预付款扣回的方式：/。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：无 。 预付款担保的形式为：无。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 工程量计算规则：建设工程量清单计价规范GB*****-****。 。 **.*.* 计量周期 关于计量周期的约定：房建工程分三次计量（土方工程、基础及主体工程、工程竣工），*政（包括园林）工程分三次计量（土方、管线、工程竣工），其它工程竣工时一次计量计量，表格按附件二：《工程计量申请（核准）表》。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：（*）承包人应于计量部位工程完成后*日内向监理人报送已完成的工程量报告，已完成工程量报表和有关资料。 （*）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后*天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人。 （*）其它执行通用条款。 **.*.* 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定：无。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：无。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期 关于付款周期的约定：无。 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：按三期拨款方式付款，第一期：合同签订**日内，人员、材料、机械进场开工，拨付合同总价款的**%；第二期：拨付合同总价款的**%；第三期：项目竣工验收合格，结算审计后，拨付到合同总价款的***%。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单提交的约定：无 。 （*）总价合同进度付款申请单提交的约定：无 。 （*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请*天内 。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请*天内 。 （*）发包人支付进度款的期限：本工程是政府投资项目，发包人只对承包人出具进度款支付申请书，进度款按基建支付程序进行支付，若进度款暂无法按合同约定到位，承包人也应按计划组织施工，不得因此停工延误计划竣工日期。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。 **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批：无。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用合同 。 验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后*天内完成工程的移交。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款*.*.*条执行。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序 工程试车内容：无 。 （*）单机无负荷试车费用由无承担； （*）无负荷联动试车费用由无承担。 **.*.* 投料试车 关于投料试车相关事项的约定：无 。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接受证书**天内 。 竣工结算 **.* 竣工结算申请 承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后**天内。 竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、发包人已经支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工结算金额。并同时递交结算报告及完整结算资料。 承包人应在工程竣工验收**天内提交竣工结算资料。若逾期，每延误一天承包人须向发包人缴纳****元违约金，最高可扣除*****元作为违约金（最终在工程结算中扣减），并计入企业履约诚信评价不良记录中。竣工款最终按工程审**算报告的金额进行支付（扣除质量保证金）。 **.* 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款 。 发包人完成竣工付款的期限：本工程是政府投资项目，结算完成后**天办理付款手续。发包人不承担逾期支付所造成的利息及其他衍生的费用，发包人不承担由于工程竣工款逾期支付而造成的纠纷责任。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款 。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：*份 。 承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期后**天内 。 **.*.* 最终结清证书和支付 （*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款 。 （*）发包人完成支付的期限：执行通用条款。 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：*年 。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第* 种方式： （*）质量保证金保函，保证金额为：无 ； （*）*%的工程款； （*）其他方式:无 。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第*种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （*）其他扣留方式:无。 关于质量保证金的补充约定：无。 **.*保修 **.*.* 保修责任 工程保修期为：*年。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：*小时内到现场，**小时内恢复使用功能。 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：执行通用条款 。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：无 。 （*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无 。 （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：无。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无 。 （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无 。 （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无 。 （*）其他：无 。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形：（*）发包人在给承包人合格工程计量支付工程款后，承包人无故拖欠劳务工工资、材料供应商的材料款、机械设备租赁以及分包商的工程款，引起合同纠纷，造成不良影响。（*）承包人未能按投标文件承诺书中约定的履行义务及承包人不按合同约定履行义务的其他情况。 **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法：*、发包人有权将承包人未能或预见不能按合同进度计划及时完成合同约定的工作给有能力完成这项工作的其他承包人完成，并支付（或由发包人扣除）该部分工作的合同清单综合单价、所占合同清单比例的措施费、规费税金累计金额，给完成此项工作的承包人，若完成此项工作的承包人因价格较低，不接受合同综合单价，则按现行工程预算定额、费用定额，单位估价表及有关现行调价文件由监理人确定的核定金额支付给完成此项工作的承包人。两种结算方式的相关金额由原中标承包人承担，原中标承包人须无条件执行本条款，所产生的一切后果由原承包人承担，造成不良影响将计入企业履约诚信评价不良记录中。发包人的这一行动不免除原承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。*、*、承包人发生第**.*.*（*）约定的违约情况时，按承诺的赔偿规定执行，并按有关法律处理。 **.*.* 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款 。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担 。 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定：承包人根据自己的抗风险能力自行确定保险形式，发包人认为保险费已含投标报价中 。 **.* 其他保险 关于其他保险的约定：执行通用条款。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。 **.* 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款 。 争议解决 **.* 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。 **.*.* 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：/。 选定争议评审员的期限：/。 争议评审小组成员的报酬承担方式：/。 其他事项的约定：/。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：/。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第*种方式解决： （*）向仲裁委员会申请仲裁； （*）向项目所在地 人民法院起诉。 补充条款： *、最终本项目的施工合同版本以甲方签订版本为准。 附件 协议书附件： 附件*：承包人承揽工程项目一览表 专用合同条款附件： 附件*：发包人供应材料设备一览表 附件*：工程质量保修书 附件*：主要建设工程文件目录 附件*：承包人用于本工程施工的机械设备表 附件*：承包人主要施工管理人员表 附件*：分包人主要施工管理人员表 附件*：履约担保格式 附件*：预付款担保格式 附件**：支付担保格式 附件**：暂估价一览表 附件*： 承包人承揽工程项目一览表 单位工程名称 建设规模 建筑面积(平方米) 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格（元） 开工日期 竣工日期 附件*： 发包人供应材料设备一览表 序号 材料、 设备品种 规格型号 单位 数量 单价（元） 质量等级 供应时间 送达地点 备注 附件*： 工程质量保修书 发包人（全称）： 　　承包人（全称）： 　　发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。 　　一、工程质量保修范围和内容 　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 　　。 　　二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： *．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为* 年； *．装修工程为*年； *．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年； *．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期； *．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为*年； *．其他项目保修期限约定如下： 。 　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 *．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *．质量保修完成后，由发包人组织验收。 　　五、保修费用 　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项：。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人(公章)：  承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)：法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号：  账号： 邮政编码： 邮政编码： 附件*： 主要建设工程文件目录 文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 附件*： 承包人用于本工程施工的机械设备表 序号 机械或设备名称 规格型号 数量 产地 制造年份 额定功率(kW) 生产能力 备注 附件*： 承包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 附件*： 分包人主要施工管理人员表 名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 一、总部人员 项目主管 其他人员 二、现场人员 项目经理 项目副经理 技术负责人 造价管理 质量管理 材料管理 计划管理 安全管理 其他人员 附件*： 履约担保 （发包人名称）： 鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 担保金额人民币（大写）元（¥）。 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在*天内无条件支付。 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担 保 人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年月日 附件* ： 预付款担保 （发包人名称）： 根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发包人名称）（以下简称“发包人”） 于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。 担保金额人民币（大写）元（¥）。 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在*天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人：（盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真： 年月日 附件**: 支付担保 （承包人）： 鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是主合同约定的工程款。 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。 四、代偿的安排 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无条件支付。 五、保证责任的解除 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第**条〔变更〕约定的变更不受本款限制。 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。 七、争议解决 因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决： （*）向仲裁委员会申请仲裁； （*）向人民法院起诉。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。 担保人：（盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码： 传 真： 年月日 附件**： **-*：材料暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 **-*：工程设备暂估价表 序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 **-*：专业工程暂估价表 序号 专业工程名称 工程内容 金额 小计： 第四章 技术规范 *.* 本工程完成必须符合国家和地方现行相关质量评定标准和施工技术规范、施工图设计要求。 *.* 本工程的材料检验和质量、工艺试验按国家、地方现行相关规定执行。 *.* 执行国家现行的施工规范及质量验评标准。 第五章 图纸和技术资料 *.*、招标人将提供给每个投标人一份本工程施工图纸（电子版），作为招标文件附件。 *.*、招标人如有图纸变更等其他技术资料也将给各投标人提供一份。 第六章 投标文件格式 开标一览表 投标人名称：单位：元 项目名称：伊尔克什坦海关更换电锅炉项目 项目编号：****xzj*** 项目名称 投标总报价（元） 项目工期 质量标准 备注 伊尔克什坦海关更换电锅炉项目 投标总报价(大写) 投标单位授权代表签字：投标单位公章： 注：*、请单独封装一份在信袋内。 *、投标总标价大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。 *、在开标一览表中，投标总报价必须与经济标投标总报价一致，任何有选择的报价将不予接受，否则其投标将被拒绝。 商 务 标 格 式 商务标封面示例 正本 投标文件商务标 项目名称： 项目编号： 投标人名称：（单位盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 编制时间：年 月 日 商务标目录 *、投标承诺书（一）、（二）、（三） *、法定代表人身份证明书 *、法定代表人授权委托书 *、中小企业声明函（工程、服务） *、投标人概况 *、项目负责人简历 *、项目管理人员 *、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商截屏打印件；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商截屏打印件（处罚决定规定的时间和地域范围内）。 *、近*年（****-****年度）财务状况表（附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件）； **、投标人近三年类似业绩 注：为了便于查找，请按上述顺序编排商务标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。 投标承诺书（一） 招标人： *、根据已收到的工程的招标文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，将接受该工程招标文件中各条款内容并且以经济标中所报投标价格承包本招标范围内的工程。 *、如果我方中标，非业主原因，我方保证将在下列日期内组织施工。 项目工期；日历日 *、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本工程。 质量等级： *、如果我方中标，我方将按招标文件规定的时间内签订承包合同。如果我方违约，除投标保证金外，我方还将以中标价%作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。 *、贵方的招标文件、中标通知书、我方的投标文件将构成约束双方的合同一部分。 *、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。 投标人：（盖章） 法定代表人：（盖章） 日期：年月日 投标承诺书（二） 招标人： 如果我方中标，项目负责人为： 姓名 职称 安全资格证书编号 身份证号码 中标后，若由于特殊原因须更换项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此项目负责人的人员替换，并报发包人审查，经审查通过，方可更换；未经发包人审查批准，我方擅自更换项目负责人，我方愿以合同价的%作为赔偿金。 投标人：（盖章） 法定代表人：（盖章） 日期：年月日 投标承诺书（三） 致：（招标人） 我公司（投标人名称） 作为（项目名称） 项目（以下简称“本项目”）的投标人在此郑重承诺。 我公司承诺我方没有违反现行法律、法规及有关文件规定而被限制投标情形或者没有被有关行政监督部门限制或取消投标资格情形；近三年内在经营活动中没有重大违法记录、未因不良记录行为受行政监督管理机关处罚或通报等情况，否则若中标也将被取消中标资格，并且投标过程中我公司提供的所有书面材料都是真实可靠的，如发现有虚假情况，我公司愿自动退出本次招标活动并承担一切法律后果。 特此承诺！ 投标人名称：（公章） 法定代表人：（盖章） 日期：年月日 法定代表人身份证明书 单位名称：； 地 址：； 姓 名：性别：年龄：职务：； 该同志系 公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明 供应商：（公章） 法定代表人签名： 日 期：年月日 法定代表人授权委托书 本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标人）的招标工程的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个工程招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。 代理人：性别：年龄： 单 位：部门：职务： 代理人无转委权。特此委托。 （需附法人及授权代理人的身份证正反面） 投标人：（盖章） 法定代表人：（盖章） 日期：年月日 中小企业声明函（工程、服务） 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[****]**号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： *.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 投标供应商（盖公章）： 日期： 年 月 日 注：*.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 *.供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含**生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 监狱企业证明 （注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函） 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含**生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 供应商（公章）： 日期： 年 月 日 残疾人福利性单位声明函 （注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函） 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔****〕***号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 供应商（公章）： 日期： 年 月 日 投标人概况 *、投标人名称： *、资质等级： *、投标人地址： *、经营范围： *、投标人自我介绍： 项目负责人简历 *、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事项目管理年限、安全资格证书编号以及其他内容。 *、项目负责人简历中应附项目负责人执业资格证书、安全资格证书、职称证书、学历证书复印件。 *、项目负责人近*年内类似工程业绩应按下表提供，须提供中标通知书或合同等证明文件。 项目负责人近*年内类似工程业绩一览表 建设单位 项目名称 项目规模 开竣工日期 质量 备注 项目管理人员 *、项目管理人员应包括：项目负责人认为需要配备的关键人员 *、上述人员简历介绍应包括姓名、职称等基本信息 *、项目管理人员简历中应附职称证书或上岗证书复印件 其他 *、营业执照复印件； *、资质证书复印件； *、企业安全许可证复印件； *、疆外企业提供进疆建筑企业信息报送手续复印件（项目所需企业资质及项目负责人已登记）； *、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的供应商截屏打印件；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商截屏打印件（处罚决定规定的时间和地域范围内）； *、近*年（****-****年度）财务状况表（附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件）； *、投标人近三年类似业绩证明材料，须提供中标通知书或合同等证明文件。 技 术 标 格 式 技术标封面示例 正本 投标文件技术标 项目名称： 项目编号： 投标人名称：（单位盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 编制时间：年 月 日 技术标投标格式 技术标目录 *.全面性 *.*工程概况、施工组织方案； *.*施工机械设备、劳**投入计划； *.*质量、工期、安全措施方案； *.*设备安装实施方案; *.*文明施工措施； *.*施工总进度计划（附图）； *.*施工现场平面布置（附图）； *．可行性 *.*施工措施及计划； *.*施工现场流水段的划分； *.*施工现场流水作业； *.*施工现场交叉作业； *.*施工现场机具配置和布置； *.针对性 *.*施工的重点和关键部位处理 *.*质保体系； *.*安保体系； *.*创优措施； *.*安全措施； *.*文明施工和防止扰民措施。 *.先进性 *.*采用的新工艺、新技术、新设备； *.*在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高进度的方案； *.*在执行国家强制性条文前提下体现施工的先进性措施。 *.强制性 *.*防治质量通病的措施； *.*行国家强制性条文的保证措施 *.承诺 *.*保修承诺和违约经济处罚承诺； *.*工程质量争优承诺及保证质量措施 *.*设备售后服务 注：为了便于查找，请按上述顺序编排技术标内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。 经济 标 格 式 经济标封面示例 正本 投标文件经济标 项目名称： 项目编号： 投标人名称：（单位盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 编制时间：年 月 日 经济标投标格式 目录 *.*、经济标内容（以本项目工程量清单为准） *.*.*、总说明； *.*.*、投标报价汇总表； *.*.*、单项工程投标报价汇总表； *.*.*、单位工程投标报价汇总表； *.*.*、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表； *.*.*、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（建筑工程）； *.*.*、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（装修工程）； *.*.*、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（安装工程）； *.*.*、总价措施项目清单与计价表； *.*.*.*、总价措施项目清单与计价表（建筑工程）； *.*.*.*、总价措施项目清单与计价表（装修工程）； *.*.*.*、总价措施项目清单与计价表（安装工程）； *.*.*.*、其他项目清单与计价汇总表； *.*.*.*、暂列金额明细表； *.*.**、计日工表； *.*.**、总承包服务费计价表； *.*.**、规费、税金项目计价表 *.*.**、规费、税金项目计价表（建筑工程）； *.*.**、规费、税金项目计价表（装修工程）； *.*.**、规费、税金项目计价表（安装工程） *.*.**、主要材料价格表； *.*.**、投标报价需要的其他资料。 附表* 总　说　明 工程名称：第 页 共 页 工程概况 投标报价包括范围 投标报价编制依据 其他需要说明的内容 附表* 建设项目投标报价汇总表 工程名称： 第 页 共 页 序号 单项工程名称 金额（元） 其中：（元） 暂估价 安全文明 施工费 规费 合计 附表* 单项工程投标报价汇总表 工程名称：第 页 共 页 序号 单位工程名称 金额（元） 其中：（元） 暂估价 安全文明 施工费 规费 合计 附表* 单位工程投标报价汇总表 工程名称：第 页 共 页 序号 项目名称 金额（元） 其 中 暂估价 人工费 机械费 * 分部分项工程 *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* …… ……… * 措施项目 *.* 其中：安全文明施工费 * 其他项目 *.* 其中：暂列金额 *.* 其中：专业工程暂估价 *.* 其中：计日工 *.* 其中：总承包服务费 * 规费 * 税金 投标报价合计=*+*+*+*+* 附表*.* 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（建筑工程） 工程名称： 第 页 共 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 描述 计量 单位 工程量 金 额（元） 综合 单价 合价 其中： 暂估价 合计 注：为计取规费的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” 附表*.* 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(装修工程) 工程名称： 第 页 共 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 描述 计量单位 工程量 金 额（元） 综合 单价 合价 其中： 暂估价 合计 注：为计取规费的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” 附表*.* 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(安装工程) 工程名称： 第 页 共 页 序号 项目编码 项目名称 项目特征 描述 计量单位 工程量 金 额（元） 综合 单价 合价 其中： 暂估价 合计 注：为计取规费的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” 附表*.* 总价措施项目清单与计价表（建筑工程） 工程名称： 第 页 共 页 序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） * 安全文明施工费 分部分项工程费中（人工费+机械费）+可计量措施费中（人工费+机械费） *.* 环境保护费、文明施工费、安全防护费 同上 *.* 临时设施费 同上 * 冬雨季施工费 同上 * 工程定位复测、点交清理费 同上 * 生产工具用具使用费 同上 * 检验实验费 同上 * 二次搬运费 同上 * 远征工程费 同上 * 特殊地区增加费 同上 * 夜间施工费 同上 ** 已完工程及设备保护费 ** 各专业工程的措施项目 ** 配合费（采用平行发包时用） ** 其他费用 合计 注：*. “计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在表“*.**措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 附表*.* 总价措施项目清单与计价表（装修工程） 工程名称： 第 页 共 页 序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） * 安全文明施工费 *.* 环境保护费、文明施工费、安全防护费 （不可竞争性费用） 分部分项工程费中人工费+可计量措施费中人工费 *.* 临时设施费 同上 * 冬雨季施工费 同上 * 工程定位复测、点交清理费 同上 * 生产工具用具使用费 同上 * 检验实验费 同上 * 二次搬运费 同上 * 远征工程费 同上 * 特殊地区增加费 同上 * 夜间施工费 同上 ** 已完工程及设备保护费 同上 ** 各专业工程的措施项目 ……… ** 配合费（采用平行发包时用） ** 其他费用 合计 注：*. “计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在表“*.**措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 附表*.* 总价措施项目清单与计价表（安装工程） 工程名称： 第 页 共 页 序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） * 安全文明施工费 *.* 临时设施费 同上 * 冬雨季施工费 同上 * 工程定位复测、点交清理费 同上 * 生产工具用具使用费 同上 * 检验实验费 同上 * 二次搬运费 同上 * 远征工程费 同上 * 特殊地区增加费 同上 * 夜间施工费 同上 ** 已完工程及设备保护费 同上 ** 各专业工程的措施项目 ……… ** 配合费（采用平行发包时用） ** 其他费用 合计 注：*. “计价基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在表“*.**措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 附表* 其他项目清单与计价汇总表 工程名称：第 页 共 页 序号 项目名称 金额（元） 备注 * 暂列金额 * 暂估价 *.* 材料（工程设备）暂估价 明细详见材料暂估价表 *.* 专业工程暂估价 明细详见专业工程暂估价表 * 计日工 明细详见计日工表 * 总承包服务费 明细详见总承包服务费计价表 合计 － 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 附表*.* 暂列金额明细表 工程名称：第 页 共 页 序号 项目名称 计量单位 暂列金额 (元) 备注 * 不可避免的价格调整 * 设计变更、经济签证 合计 — 注：此表由招标人填写，暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 附表*.* 材料（工程设备）暂估单价表 工程名称：第 页 共 页 序 号 材料（设备）名称、规格、型号 计量 单位 数量 暂估单价 （元） 暂估合价 （元） 备注 合计 注：*. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料和工程设备拟用在哪些清单项目上。 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 附表*.* 专业工程暂估价表 工程名称：第 页 共 页 序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 备注 （是否分包） 合 价 注：*．此表由招标人填写，投标人应按招标方式将专业工程（装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑智能化工程、电梯安装工程、机电设备安装工程、单独设计的工艺性较强的专业工程）计入工程造价。 *．暂估价（综合暂估价，包括：管理费、利润等除规费和税金以外的费用）计入投标总价中。 *．备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法招标方式选择分包人。 附表*.* 计日工表 工程名称：第 页 共 页 编号 子目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价（元） 一 人工 * * * 人工小计 二 材料 * * * 材料小计 三 施工机械 * * * 施工机械小计 四 企业管理费和利润 总 计 注：*. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写； 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 附表*.* 总承包服务费计价表 工程名称：第 页 共 页 序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率（%） 金额（元） * 发包人发包专业工程 …… …… * 发包人供应材料和设备 …… …… 合 计 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 附表*.* 规费、税金项目计价表（建筑工程） 工程名称：第 页 共 页 序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率（%） 金额（元） * 规费 工程排污费+社会保障费+住房公积金+危险作业意外伤害保险金+大型机械检测检验费 　 *.* 工程排污费 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 *.* 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险金+工伤保险费 (*) 养老保险费 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 (*) 失业保险费 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 (*) 医疗保险费 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 （*） 生育保险金 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 （*） 工伤保险费 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 *.* 住房公积金 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 *.* 危险作业意外伤害保险金 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 *.* 大型机械检测检验费 　 * 税金 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 合 计 附表*.* 规费、税金项目计价表（装修工程） 工程名称：第 页 共 页 序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率（%） 金额（元） * 规费 工程排污费+社会保障费+住房公积金+危险作业意外伤害保险金+大型机械检测检验费 　 *.* 工程排污费 分部分项人工费+可计量措施人工费 *.* 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险金+工伤保险费 (*) 养老保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 (*) 失业保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 (*) 医疗保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 (*) 生育保险金 分部分项人工费+可计量措施人工费 (*) 工伤保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 *.* 住房公积金 分部分项人工费+可计量措施人工费 *.* 危险作业意外伤害保险金 分部分项人工费+可计量措施人工费 *.* 大型机械检测检验费 　 * 税金 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 合 计 附表*.* 规费、税金项目计价表（安装工程） 工程名称：第 页 共 页 序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率（%） 金额（元） * 规费 工程排污费+社会保障费+住房公积金+危险作业意外伤害保险金+大型机械检测检验费 　 *.* 工程排污费 分部分项人工费+可计量措施人工费 *.* 社会保障费 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险金+工伤保险费 (*) 养老保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 (*) 失业保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 (*) 医疗保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 (*) 生育保险金 分部分项人工费+可计量措施人工费 (*) 工伤保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 *.* 住房公积金 分部分项人工费+可计量措施人工费 *.* 危险作业意外伤害保险金 分部分项人工费+可计量措施人工费 *.* 大型机械检测检验费 　 * 税金 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 合 计 附表* 主要材料价格表 工程名称:第页 共 页 序号 材料名称 型号规格等 特殊要求 计量 单位 工程量 单价 （元） 产地 厂家品牌 等级 备注 第七章 补充条款 经济标内容以给出的工程量清单为准，工程量清单未给出相应格式的可自行根据相关规定编制。