平原县人民法院审判法庭内部装修施工、院落施工、变压器、弱电和机房项目招标公告
一、招标条件 ***人民法院审判法庭内部装修施工、院落施工、变压器、弱电和机房项目已由**省发展和改革委员会批准建设，招标人为***人民法院，建设资金来自财政资金，出资比例为***%，项目已具备招标条件，现进行公开招标。 二、项目概况与招标范围 *.招标项目编号：DZSPYGC-************ *.建设地点：本项目位于***开发区，***玄德街以北，湖畔丽园小区以西。 *.建设规模：项目规划总用地面积约**亩，包括门卫、自助法庭、泵房、室外景观、**kV配电工程、弱电机房等，工程量清单和施工图纸范围内全部施工内容， *.计划工期：一标段：**日历天，二标段：**日历天，具体开工时间以发包人或监理人开工令为准。 *.招标范围：工程量清单及施工图纸范围内的全部施工内容。 *.标段划分：本项目共划分两个标段，一标段为泵房建设、变压器、景观建设、门卫建设、内部装修、自助法庭建设，二标段为**办公楼弱电机房。 *.招标控制价：一标段：********.**元；二标段：*******.**元； *.其他：本项目兼投兼中。 三、投标人资格要求 一标段：投标人须同时具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质及建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 二标段：投标人须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并具备合格有效的安全生产许可证；在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 *.项目负责人要求： 一标段：拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书、具备有效的安全生产考核合格证书B证，未担任其他在建工程项目的项目经理，并在以往的类似工程项目中没有发生过重大质量安全事故且未列入建设工程项目管理黑名单。项目经理经合法变更后投标的，应当符合省政府鲁政办字[****]*** 号文件“被更换的项目负责人*个月内不得在全省范围内参加投标”的规定，否则投标无效。； 二标段：拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师证书、具备有效的安全生产考核合格证书B证，未担任其他在建工程项目的项目经理，并在以往的类似工程项目中没有发生过重大质量安全事故且未列入建设工程项目管理黑名单。项目经理经合法变更后投标的，应当符合省政府鲁政办字[****]*** 号文件“被更换的项目负责人*个月内不得在全省范围内参加投标”的规定，否则投标无效。； *.本次招标（不接受）联合体投标。 *.其他：*.*、投标人应符合《中华人民**国招标投标法》以及《中华人民**国招标投标法实施条例》的规定，在中国境内注册，具有独立法人资格的企业； *.*投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用**”网站（credit.shandong.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次采购活动； *.*单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动； *.*根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔****〕** 号）规定，本项目专门面向中小企业采购，不接受大型企业参与投标。 *.*法律法规规定的其他条件。 四、招标文件获取： *.获取时间：投标截止时间前均可获取 *.获取方式：网上免费下载（文件格式为.DZZF） *.投标人登录***公共**交易系统后，在“招标文件领取”页面下载电子招标文件（文件格式为.DZZF）。下载完成后刷新当前页面，即可获取当前项目（标段或包）的保证金账号。   *.潜在投标人请自行关注交易平台，因自身贻误行为导致未获取招标文件及补充（答疑、澄清）文件或投标失败的，责任自负。 五、投标文件递交： *.投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）：****年**月**日**时**分（**时间） *.递交方式： 加密的电子投标文件（文件格式为.DZTF）通过电子交易系统“上传投标文件”菜单上传至***公共**交易平台。 *.逾期上传系统平台的或者未上传至指定系统平台的投标文件，招标人不予受理。 六、发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、**省公共**交易网(http://ggzyjy.shandong.gov.cn/）和***公共**交易网***分中心（http://ggzyjy.dezhou.gov.cn/py/）上发布。 七、监督机构：***建设工程招标投标办公室 监督电话：****-******* 八、联系方式： *.招标人：***人民法院 地 址：****** 联系人：仇主任 联系方式：****-******* *.代理机构：************** 地 址：***经济开发区金鼎公馆商务楼    联 系 人：姜先生联系方式：****-*******、*********** 九、提出异议的渠道和方式：潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，在投标截止时间**日前可通过***公共**交易系统或以书面形式向招标人提出。 十、重要说明： *、投标人首次在***公共**交易平台参与投标的，须办理企业诚信入库手续，详见中心网站“办事指南→综合业务”栏目《交易主体信息填报服务指南》，电话：****-*******。 *、本项目实行电子招投标。投标人须按中心网站“办事指南→综合业务”栏目《CA数字认证证书办理指南》办理数字证书(CA锁)（联系电话：***********）方可制作、上传电子投标文件，若遇到系统问题，请及时联系：****-*******。 *、招标文件一经在***公共**交易系统发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息并及时登录***公共**交易系统下载电子招标文件和各类答疑澄清（如有答疑澄清文件发布，则最终稿的电子招标文件以“答疑澄清文件”中的为准），否则所造成的一切后果由投标人自负。 *、投标人可进行电子投标系统学习：网络教程培训，详见中心网站“下载中心”栏目《建设工程投标人电子交易系统使用视频教程》。 *、本项目实行网上远程开标。请投标人按照招标文件规定的解密时间登录“不见面开标大厅”进行电子投标文件远程解密，因投标人自身原因导致未在规定时间内解密或解密失败的，其投标被拒绝且投标文件被退回。具体操作请参考中心网站“下载中心→用户手册”栏目《**不见面开标大厅投标人操作手册》。 *、投标保证金采用电子保函形式缴纳的，可通过***公共**交易中心网站“平台登录”进入“**省公共**交易电子保函服务平台”或通过“会员网上交易系统→业务管理→电子保函”模块登录“**省公共**交易电子保函服务平台”，按照登录页面右上角《系统操作说明》或参考中心网站“下载中心→用户手册”栏目《**省公共**交易电子保函服务平台操作手册》的要求进行平台注册，登录**省公共**交易电子保函服务平台后点击“项目信息→查询项目”，录入投标项目招标公告中的“招标项目编号”点击“查询”，依次完成所投项目电子保函的申请审核并投保成功。 附件：招标文件.rar 清单.rar **法院施工图.zip　　　　　　　　　　 发布人：************** 发布时间：****年**月**日