天全县人民法院小河人民法庭（环资旅游法庭）建设项目(天全县人民法院小河人民法庭（环资旅游法庭）建设项目施工招标)
项目名称项目所在地***人民法院**人民法庭（环资旅游法庭）建设项目***人民法院**人民法庭（环资旅游法庭）建设项目施工招标*****镇 发包人名称发包人地址发包人电话***人民法院*******居北路***号***********承包人名称承包人地址承包人电话****政工程有限责任公司***建设路***号***********签约合同价（元）签约合同价（其他价格形式）*******.**签约合同日期（施工、监理适用）计划开工日期计划交工日期计划竣工日期****.**.******.**.******.**.******.**.**签约合同日期（勘察、设计、货物适用）计划开始日期计划完成日期承包人承担的工作质量要求本项目施工图和工程量清单所示范围内的全部内容 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 承包人项目经理（施工适用）证件及证号技术负责人（项目总工）证件及证号汪殿洪川****************王彦***********承包人项目负责人（勘察、设计、监理、货物适用）证件及证号项目描述*.*标段划分：本次招标项目划分为*个施工标段。 *.*建设地点：*****镇。 *.*建设内容及规模：**框架结构人民法庭*栋*层，共计***.**平方米，建设高度*.*米，配套装饰工程、强弱电工程、给排水工程、消防工程，道路及场地恢复工程，设备设施购置。 *.*计划工期：***日历天 *.*招标范围：本项目施工图和工程量清单所示范围内的全部内容 。 *.*项目估算总投资***.****万元 。 （说明本次招标项目的建设地点、规模及投资额、计划工期、招标范围、标段划分及标段投资额等）。备注（应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由）注：*.项目名称要详细填写，有标段（包）的，应详细到标段（包）。 *.承包人是联合体的，应扩展表格分别填写。例： 承包人名称承包人地址承包人电话甲公司......乙公司......丙公司...... *.签约合同价（其他价格形式），是指除元（人民币）外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮**%”等。签约合同价（元）应以阿拉伯数字填写。 *.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：****年*月*日，填写为********； ****年*月，填写为******； ****年，填写为****；****/*/** *:**:**填写为********－*:**:**。 *.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的，须在备注栏中填写理由。 *.发包人和其委托的代理机构（如有）在合同公告纸质文本上加盖单位公章（多页还应加盖骑缝章）并和电子文档一起上传到全国公共**交易平台（**省）。上传的电子文档作公告正文，纸质文本作为公告附件。