泰山职业技术学院档案室装修改造项目竞争性磋商公告
********档案室装修 改造项目竞争性磋商文件 项目编号：TZ****-*** 采购人：******** 采购代理机构：***山水建设工程咨询有限公司 日 期：****年*月 目录 第一章 竞争性磋商公告 第二章 供应商须知 *.*前附表 *.*投标报价、响应文件编制 *.*响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点 *.*唱价、磋商、确定成交供应商以及废标 第三章 评审办法（综合评分法） *.*评审过程 *.*评分标准分项明细表 第四章 合同条款和格式 第一部分 合同协议书 第二部分 通用合同条款 第三部分 专用合同条款 第五章 工程量清单 第六章 响应文件内容及格式 一、报价函 二、首轮报价表 三、已标价工程量清单 四、法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书（格式） 五、资信以及商务响应表 六、资格资质证明材料 七、技术文件 第一章 竞争性磋商公告 一、采购人：******** 地址：**省******天烛峰路***号 电话：****-******* 采购代理机构：***山水建设工程咨询有限公司 地址：******唐訾路**号 联系方式：****-******* 二、采购项目名称：********档案室装修改造项目 采购项目编号：TZ****-*** 采购项目分包情况： 序号 工程名称 数量 供应商资格要求 本包预算 （最高限价） * ********档案室装修改造项目 详见工程量清单 *.供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,具备有效的营业执照（或事业单位法人证书或自然人身份证明）、资质证书、安全生产许可证； *.未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； *.本项目不接受联合体投标。 **.**万元 三、获取采购文件 *.时间：****年*月*日至****年*月*日，上午*时**分至**时**分，下午**时**分至**时**分（**时间，法定节假日除外） *.地点：***山水建设工程咨询有限公司（******唐訾路**号） *.方式：凡有意参加本次采购活动的供应商须携带营业执照（或事业单位法人证书或自然人身份证明）、资质证书、安全生产许可证、法定代表人授权委托书、授权委托人身份证（如为法定代表人提供法定代表人身份证明）等证件复印件加盖供应商公章一套到***山水建设工程咨询有限公司（******唐訾路**号）*楼东办公室获取磋商文件。 *.售价：每套人民币***元整，售后不退。 四、递交响应文件时间及地点 *、递交时间：****年*月**日*时**分起至*时**分止（**时间） *、截止时间：****年*月**日*时**分（**时间）； *、递交地点：***山水建设工程咨询有限公司*楼东会议室； *、地址：******唐訾路**号。 逾期递交或者未送达指定地点的响应文件不予接受。 五、开标时间及地点 *.时间：****年*月**日*时**分（**时间） *.地点：***山水建设工程咨询有限公司*楼东会议室 注：本公告同时在“********”网站及********宣传栏发布。 第二章供应商须知 *.*前附表 序号 内 容 说 明 与 要 求 * 采购人 ******** * 项目名称 ********档案室装修改造项目 * 采购方式 自行采购（竞争性磋商） * 采购内容 ********档案室装修改造项目 * 预算控制价 本项目预算控制价**.**万元，超出或等于预算控制价报价无效。 * 报价方式 供应商所报价格应为全费用综合单价承包方式，包括临时工程与设施、驻地建设费用、劳务、材料、机械、质检（自检）、检测、安装、维护、各项措施费用、缺陷修复、管理、保险、利润、总承包服务费、与其他专业安装单位的配合费、安全施工费、专利技术和特殊工艺、维护、规费、税费政策性文件规定等费用及招标代理费，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险。 * 质量要求 符合国家标准或行业标准，达到合格标准。 * 工期 合同签订并接到采购人通知后**日历日内竣工。 * 建设地点 采购人指定地点 ** 供应商资格 *.供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,具备有效的营业执照（或事业单位法人证书或自然人身份证明）、资质证书、安全生产许可证； *.未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商； *.本项目不接受联合体投标。 ** 供应商资质资格要求的证明材料和情况说明 响应文件递交截止时间前，供应商应将以下资格审查资料复印件加盖公章制作在响应文件中，如没有按要求及时、完整、准确的递交，其报价文件一律按无效报价文件处理，因此造成的一切后果和损失均由供应商自行承担。 *、营业执照副本（或事业单位法人证书或自然人身份证明）、资质证书、安全生产许可证; *、参加投标的如为法定代表人，则须提供法定代表人身份证明；如为授权委托人，则须提供授权委托人身份证明及法定代表人授权委托书。 *、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 *、供应商认为应提供的其他资料。 ** 报价有效期 **日历天（从报价截止之日算起） ** 响应文件装订 *、响应文件包含报价文件、商务文件和技术文件三部分，胶装成一册。 *、将大小不一的文件材料折叠整理成A*纸面大小，左、下侧分别对齐，胶装成册（须含供应商递交的所有文件资料，如图纸等），否则其投标无效。 ** 响应文件份数 正本一份，副本二份。 ** 响应文件递交截止时间、地点 递交时间：****年*月**日*时**分起至*时**分止 截止时间：****年*月**日*时**分 地点：***山水建设工程咨询有限公司*楼东会议室 ** 提出磋商文件答疑时间 ****年*月*日**时**分前。 ** 磋商文件答疑、澄清、修改截止时间 ****年*月*日**时**分。 ** 供应商确认收到磋商文件澄清、修改、补充的时间 自澄清、修改、补充公告发布时间起**小时内。 ** 响应文件是否退还 不退还。 ** 响应文件密封性检查 由供应商或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况。 ** 唱标顺序 按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。 ** 报价轮次 本次磋商共*轮报价（含首轮公开唱价） ** 供应商确定 推荐成交供应商 ** 评审办法及标准 评审办法：综合评分法 ** 付款方式 本项目无预付款，工程竣工验收合格并审计定案后付审计定案值的**%，余款*%缺陷责任期（**个月）满后无质量问题一次性无息付清。 ** 代理费收费标准 参照鲁价费发【****】**号文转发的计价格【****】****号文的有关标准及国家发改委【****】***号文的有关规定，按照工程类收取标准执行，由成交供应商在合同签订前支付。 ** 信用记录 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔****〕***号）要求，采购人及采购代理机构将对供应商在报价截止日的信用记录进行查询，查询网址为信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与采购活动。 采购人及采购代理机构采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，在评标时提交磋商小组审核并由供应商签字确认，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。 *.*投标报价、响应文件编制 *.*.*报价 *.*.*.*报价的范围，为含税全包价，包括临时工程与设施、驻地建设费用、劳务、材料、机械、质检（自检）、检测、安装、维护、各项措施费用、缺陷修复、管理、保险、利润、总承包服务费、与其他专业安装单位的配合费、安全施工费、专利技术和特殊工艺、维护、规费、税费政策性文件规定等费用及采购代理费，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险。 *.*.*.*报价不得有选择性报价和附有条件的报价，首轮报价不得等于或者高于预算控制价，最终报价不得高于或等于首轮报价。 *.*.*.*供应商不得以任何方式或者方法提供投标内容以外的任何附赠条款。 *.*.*.*供应商应按照磋商文件中报价文件要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。 *.*.*.*供应商须按照附件格式表格要求填写。 *.*.* 响应文件的签署要求 磋商文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人授权委托书。 *.*.* 响应文件的盖章要求 供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 *.*.* 响应文件的时间单位、有效期以及费用 *.*.*.*除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为**时间。 *.*.*.*投标有效期为**日历天，即自响应文件递交截止时间之日起**日历天，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在磋商文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商**投标有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝**响应文件有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。 *.*.*.*供应商应自行承担其准备和参加磋商活动发生的所有费用。不论磋商结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。 *.*.* 响应文件格式以及编制要求 响应文件按照以下要求、格式统一编制： *.*.*.*封面设置。响应文件封面包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和日期。 *.*.*.*响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求以及格式编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章确认。 *.*.*.*响应文件装订。纸质响应文件正副本包含报价文件、技术文件和商务文件三部分；响应文件为A*幅面，并编制目录，目录、内容标注连续页码。 *.*.*.*响应文件密封。 *.*.*.*供应商编制响应文件时，若有偏离之处，请如实在资信及商务响应表或者技术偏离表中注明。 *.*.*.*响应文件数量以及要求。三份纸质响应文件。纸质响应文件包括正本一份，副本二份。纸质响应文件上明确注明“正本/副本”字样；并按要求装订。 *.*.* 响应文件的组成 *.*.*.*响应文件的组成 响应文件由报价文件、商务文件、技术文件三部分组成。 *.*响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点 *.*.* 响应文件递交及截止时间 *.*.*.*供应商应当在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在磋商文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件，采购人或者采购代理机构不予受理。 *.*.*.*响应文件的递交截止时间：同磋商文件供应商须知前附表。 *.*.* 响应文件的密封和标记 *.*.*.*供应商递交的响应文件分为报价、技术、商务三部分，按照要求装箱（袋）加以密封。 *.*.* 响应文件的修改与撤回 *.*.*.*供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本磋商文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。 *.*.*.*在递交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者采购代理机构不予受理。 *.*.* 唱价时间 唱价时间：同磋商文件供应商须知前附表。 *.*.* 磋商地点：同磋商文件供应商须知前附表。 *.*唱价、磋商、确定成交供应商以及废标 *.*.* 开标程序 开标会由采购人或采购代理机构主持。 （*）宣读开标纪律； （*）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称； （*）供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认； （*）按照供应商递交响应文件的逆顺序，宣布响应文件开启顺序； （*）按照顺序当众唱价，公布供应商名称、报价等内容，并记录在案； （*）供应商法定代表人或其授权代表、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认； （*）开标结束。 *.*.* 唱价 *.*.*.*唱价在磋商文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本磋商文件规定的时间和地点组织召开唱价会议。届时邀请供应商法定代表人或其授权代表参加，参加开标会的法定代表人出具身份证、授权代表出具授权委托书和身份证且必须签字，否则，责任自负。 供应商少于三家的，采购人或者采购代理机构应退回供应商递交的响应文件，采购人或者采购代理机构应重新组织采购，且不承担任何费用和责任。 *.*.*.*由采购代理机构工作人员唱标。 （*）唱价顺序：按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。 （*）唱价内容：唱标人当众宣读供应商名称、首轮报价等《首轮报价一览表》中的主要内容。供应商若有报价内容未被唱出的，应在唱价时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。 *.*.*.*有下列情况之一，采购人或者采购代理机构不予受理： （*）逾期送达的或者未送达指定地点的； （*）未按照磋商文件要求密封、标记的； （*）违反招标、投标纪律的； （*）开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的。 *.*.*.*唱价：由采购代理机构指定专人负责唱价和记录，唱价记录由供应商法定代表人或其授权代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。 *.*.*.*供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、采购代理机构相关人员签字确认。 *.*.*报价无效 出现下列情形之一的，报价无效： （*）响应文件未按磋商文件规定要求格式表格制作、装订、签署、盖章、密封； （*）未按照磋商文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价等于或高于预算控制价； （*）响应文件中要求在合同执行过程中对价格进行调整； （*）法定代表人或其授权代表未按时参加唱价会议； （*）相关资格资质证明文件复印件未按磋商文件约定提交； （*）不符合磋商文件中规定资格条件； （*）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致； （*）报价有效期不满足磋商文件要求； （*）无供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章； （**）对磋商文件要求的技术参数整体复制粘贴经磋商小组认定与所报服务不符； （**）低于成本价且无法提供相关证明材料； （**）磋商小组认定服务方案不符合磋商文件要求； （**）以任何方式或者方法提供报价内容以外的任何附赠条款； （**）评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容； （**）供应商未提交最终报价； （**）供应商存在弄虚作假的行为； （**）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通报价情形； （**）对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正； （**）磋商文件规定的其他报价无效情形； （**）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。 对报价无效的认定，必须经磋商小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组作出的决定。 *.*.* 废标 出现下列情形之一的，应予废标： （*）符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家； （*）出现影响采购公正的违法、违规行为； （*）供应商的报价均超过了预算控制价； （*）因重大变故，采购任务取消； （*）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。 废标必须经磋商小组集体作出决定，经磋商小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由告知所有供应商。 第三章 评审办法（综合评分法） *.* 评审过程 *.*.* 第一阶段：资格性审查 *.*.*.*采购小组依据法律法规和采购文件的规定，对所有供应商的商务部分中的资格证明等进行审查，并确定供应商是否具备磋商资格。 *.*.* 第二阶段：符合性审查 采购小组依据采购文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性以及对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。 在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者报价无效的供应商，采购小组必须提出不合格或者报价无效的事实依据，并出具不合格或者报价无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响采购小组作出的不合格或无效报价裁定。 *.*.* 第三阶段：技术和商务评审 *.*.*.*按照采购文件要求，审查施工组织设计方案能否满足工程施工需要，采购文件中对技术方法、措施、标准等作出明确规定和要求等事项，进行技术文件评审。 *.*.*.*按照采购文件要求，审查供应商报价、业绩、工程量清单及其报价合理性等等，记录相关事项，进行商务文件评审。 商务文件得分由采购小组审核认定。 *.*.*.*评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，结果保留两位小数点（四舍五入），由采购小组对供应商的报价、技术和商务得分进行最后的复核，并签字确认。 *.*.*.*技术部分、商务部分得分为所有评委打分的算术平均值。供应商的综合得分=价格部分得分+技术部分得分+商务部分得分。 *.*.* 按照评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术文件得分高低排列。 *.*.*采购实行二轮报价法，第二轮报价为最终报价。供应商的公开唱价为第一轮报价（即首轮报价）。参加磋商的供应商后一轮报价不得高于或等于其前一轮报价，否则采购小组有权据此确定其为无效报价，提交最终报价的供应商不得少于三家。 *.*.* 采购文件规定推荐成交候选人的，成交候选人数量一般不超过三家； *.*.* 第一成交候选人除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。第一成交候选人确因不可抗力不能履行采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可按照采购小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人；依次确定其他成交候选人与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可重新招标。 *.*评分标准分项明细表 *.*.* 评分因素以及分值 评分因素 价格部分 技术文件 商务文件 总分值 分值 ** ** ** *** *.*.* 价格部分 评审项目 分值 评分标准 投标报价 ** 满足磋商文件要求且经评审的最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他报价得分=评审基准价/最终报价×**%×***，超出或等于首轮报价的报价为无效报价。 *.*.* 技术文件 评审项目 分值 评分标准 技术文件** 总体概述 * 根据供应商针对本项目制定的总体概述进行打分，总体概述应包含①施工组织总体设想、方案制定详细、合理，符合项目要求的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。②施工阶段划分情况描述清晰、合理、满足项目工期要求的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。 施工质量保证措施 * 根据供应商的施工质量保证措施进行打分，施工质量保证措施应包含①各分部分项工程的施工方案详细、合理，符合项目要求的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。②质量保证措施切合实际、满足施工要求的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。 安全文明施工措施 * 根据供应商针对本项目①安全文明施工措施符合实际要求、描述得当的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。②环境保护措施、扬尘污染防治措施方案切合实际，描述合理的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。 施工工艺保证措施 * 根据供应商制定的施工工艺保证措施进行打分，施工工艺保证措施应包含①关键施工技术、工艺实施方案符合项目要求，合理可行的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。②工程实施的重点、难点和解决方案情况具体完善、合理的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。 特殊情况下施工保证措施 * 供应商对特殊情况下施工保证措施进行打分，应包含①冬雨季施工措施②已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。措施详细、合理，符合项目要求的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 * 根据供应商制定①施工现场平面布置②临时设施、临时道路布置进行打分，方案合理、便利、符合项目要求的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 * 根据供应商制定①施工进度计划满足工期要求，合理清晰的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。②各阶段进度的保证措施、劳**、机械设备配备齐全和材料投入计划合理可行的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。 应急预案 * 根据供应商针对本项目在施工过程中应对突发事件的应急处理预案进行评价，应急预案切实可行、合理的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。 *.*.* 商务文件 评审项目 分值 评分标准 商务 文件 ** 业绩 * 自****年*月*日至今已签订的类似项目业绩，每提供*项得*分，满分*分。 注：(*)需将合同关键页复印件制作于响应文件中，否则不得分。(*)时间以合同签订日期为准。 项目人员配备 * 根据供应商项目班组成员配备情况进行综合评审打分。人员岗位安排、分工明确的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。人员充足、满足项目需求的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。 服务承诺 * 根据供应商针对本项目提供的服务方案、响应时间、维修时限进行打分，每项内容详细、完全满足采购需求的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。服务人员配备情况合理、满足需求的得*分，每存在一处不合理、不完善、描述不够清晰的扣*.*分，扣完为止，未编制的不得分。 第四章 合同条款和格式 第一部分 合同协议书 发包人（全称）：    承包人（全称）：    根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则，双方就工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 *.工程名称：  。 *.工程地点：  。 *.工程立项批准文号：  。 *.资金来源：  。 *.工程内容：  。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件*）。 *.工程承包范围：详见工程量清单。 二、合同工期 工期总日历天数：天。注：具体开工日期以发包人的书面通知为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 *.签约合同价为： 人民币（大写: ）(¥元)； 其中： （*）安全文明施工费： 人民币（大写）/ (¥/ 元)； （*）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写）/ (¥ / 元)； （*）专业工程暂估价金额： 人民币（大写）/ (¥/ 元)； （*）暂列金额： 人民币（大写）/ (¥ / 元)。 *.合同价格形式：固定单价合同。 *、付款方式：本项目无预付款，项目竣工验收合格审计定案后付至定案值的**%，剩余*%缺陷责任期（**个月）满后无质量问题一次性无息付清。 五、项目经理 承包人项目经理： 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （*）成交通知书； （*）投标函及其附录； （*）专用合同条款及其附件； （*）通用合同条款； （*）技术标准和要求； （*）图纸； （*）已标价工程量清单； （*）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 *.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 *.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 *.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于 年 月 日签订。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自双方签字盖章后生效。 十三、合同份数 本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份，代理公司执壹份。 发包人： (盖章) 承包人： (盖章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） （签字或盖章） 地 址： 地 址：   电 话： 电 话： 开户银行： 账 号： 第二部分 通用合同条款 直接引用****版《建设工程施工合同》（GF-****-****）通用条款部分，不再附录。 第三部分 专用合同条款 *. 一般约定 *.* 词语定义 *.*.*合同 *.*.*.**其他合同文件包括：施工组织设计、补充协议、补充条款、会议纪要、洽 商纪录及承诺函、工程变更、施工现场统一管理协议、和解调解协议、有关工程接洽、变更、供应商承诺等。 *.*.* 合同当事人及其他相关方 *.*.*.*监理人： 名 称：； 资质类别和等级：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 *.*.*.* 设计人： 名 称：/ ； 资质类别和等级：/ ； 联系电话：/ ； 电子信箱：/ ； 通信地址：/ 。 *.*.* 工程和设备 *.*.*.* 作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程施工现场在建筑红线内，不涉及其他边界外场所。 *.*.*.* 永久占地包括：本项目规划红线范围内的土地。 *.*.*.** 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用场地。 *.*法律 适用于合同的其他规范性文件：《中华人民**国建筑法》、《中华人民**国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关规定。 *.* 标准和规范 *.*.*适用于工程的标准规范包括：适用于《建设工程施工质量验收统一标准》、《清单消耗量定额》、《工程量清单计价规范》等国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程。 *.*.* 发包人提供国外标准、规范的名称：/ ； 发包人提供国外标准、规范的份数：/ ； 发包人提供国外标准、规范的名称：/ 。 *.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求/ ： *.* 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为： 合同文件组成及优先顺序为：（*）双方签署的有关本工程的补充协议、会议纪要、洽商纪录及承诺函、工程变更等； （*）本合同协议书； （*）成交通知书； （*）投标函及其附录； （*）本合同专用合同条款及附件； （*）本合同通用合同条款； （*）采购文件及附件（含澄清、答疑书、通知等）； （*）定标前往来函件； （*）已标价工程量清单； （**）响应文件中的施工组织设计及项目管理机构人员配备表； （**）其他合同文件 同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制定的为准，响应文件相关内容与采购文件不符的，以采购文件为准。 *.* 图纸和承包人文件 *.*.* 图纸的提供（如有） 发包人向承包人提供图纸的期限：按实际需求； 发包人向承包人提供图纸的数量：无，按照发包人确定的施工做法和工程量施工； 发包人向承包人提供图纸的内容：具体数量以施工做法为准。 由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不得以任何形式用于或转给第三方。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。 向承包人提供的或由承包人提交的上述图纸副本，应由承包人保留在现场，并且这些图纸在所有合理的时间内皆可供发包人或由发包人书面授权的其他人进行检查和使用。 *.*.* 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：详细施工组织设计、施工进度计划，专项施工方案、经深化后的施工图纸（如有）等； 承包人提供的文件的期限为：按发包人要求； 承包人提供的文件的数量为：*份； 承包人提供的文件的形式为：纸质文件（加盖承包人公章并由项目负责人签字）、电子； 发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后。 承包人向工程师代表提交文件的内容，以《技术规范》的要求为准。 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。 *.*.* 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：可依据给定图纸自行复印，由承包人将施工图纸和承包人文件保留在现场，并与承包人自行使用的施工图纸和承包人文件区分开，单独存放。这些图纸和承包人文件在所有合理的时间内皆可供发包人或由发包人书面授权的其他人进行检查和使用。 *.* 联络 *.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 *.*.* 发包人接收文件的地点：； 发包人指定的接收人为：。 承包人接收文件的地点：； 承包人指定的接收人为：； 监理人接收文件的地点：/ ； 监理人指定的接收人为：/ 。 *.** 交通运输 *.**.* 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：承包人负责整修进场道路、场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，相应费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施发生的费用，由承包人承担。 *.**.* 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：建设项目永久占地为界。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行合同通用条款。 *.**.*超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 *.** 知识产权 *.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。 *.**.* 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本施工项目，未经发包人同意，承包人不得将上述文件提供以任何方式提供给任何第三方。 *.**.* 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价款中。 *.**工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。 允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。 供应商必须按照施工图纸核对工程量清单，如发现清单漏项以答疑形式提出，否则视为工程量清单无漏项，自行承担相关责任。 *. 发包人 *.* 发包人代表 发包人代表： 姓 名：； 职 务：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：。 发包人对发包人代表的授权范围如下：*、做好隐蔽工程的验收；*、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；*、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调事宜；*、撤换其认为不合格的施工单位主要管理人员；*、行使合同赋予发包人的其他权力。 *.* 施工现场、施工条件和基础资料的提供 *.*.* 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工日期*天前向承包人移交施工现场。 *.*.* 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除通用合同条款规定的条件外，发包人还应将水准点与坐标控制点位置以书面形式交给承包人，做好交验报告。 施工所需施工用电、施工用水等由承包人勘察现场后自行考虑解决方案，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用列入投标报价中。 *.* 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求：无须提供。 发包人是否提供支付担保：/ 。 发包人提供支付担保的形式：/ 。 *. 承包人 *.* 承包人的一般义务 （*）承包人提交的竣工资料的内容：具备开工条件的资料、施工过程中的资料、竣工资料。 承包人需要提交的竣工资料套数：*份完整竣工资料及竣工图（如需）。 承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。 承包人提交的竣工资料移交时间：提交竣工报告前*天，但不超过竣工后**天, 不按时报送按延误工期处理（按迟延的天数承担违约金）。 承包人提交的竣工资料形式要求：纸质形式并加盖单位公章、电子文档一套。 （**）承包人应履行的其他义务： *.承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护措施发生的费用由承包人承担。 *.承包人负责配合由发包人分包的单位工程的施工工作,并且有为其临时水电提供方便的义务。 *.承包人在施工过程中故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成的损失，应全额赔偿发包人的损失，发包人有权另行选择施工单位。 *.承包人自行协调施工现场周边的社会关系。 *.所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。 *.专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包人除将上述物品在现场各部分之间转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。 除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。 *.在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰： a.公众的便利。 b.对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。 c.承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延。 发包人有权要求承包人撤换不称职的项目经理或技术人员，如承包人未按要求进行更换，发包人有权予以经济处罚，最终与其解除合同，并要求承包人承担由此产生的全部损失。 *.* 承包人人员 *.*.* 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按发包人要求。 *.*.* 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并向发包人缴纳本合同价款*%的违约金。 *.*.* 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经发包人同意。 *.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，并向发包人缴纳本合同价款*%的违约金。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任*天以内（含*天），缴纳违约金****元；*天以上（含*天）或累计超过*天的，缴纳违约金*****元。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换主要施工管理人员或解除合同。 *.* 分包 *.*.* 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：未经发包人同意，承包人不得将施工合同范围内任何工程进行分包。 主体结构、关键性工作的范围：/。 *.*.*分包的确定 允许分包的专业工程包括：/。 其他关于分包的约定：/。 *.*.* 分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定：/。 *.* 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合同条款。 *.* 履约担保 承包人是否提供履约担保：否。 *. 监理人(如有) *.*监理人的一般规定 关于监理人的监理内容：工程施工承包合同范围内的所有项目的质量、工期、投资、合同环境保护、信息传递、组织协调、实行全方位、全过程监理。 关于监理人的监理权限：行使监理合同授予的权限，审查施工组织设计和方案。 （*）就工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、使用要求等，对发包人的建议权； （*）对工程结构设计和其它专业设计中的技术问题，向设计单位提出建议，并向发包人提出书面报告； （*）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则向承包人提出建议，并书面向发包人提出书面报告； （*）与工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应事先向发包人报告； （*）具有对工程使用的材料、设备和施工质量的检验权； （*）对工程施工进度和安全文明施工情况的检查、监督权； （*）在工程施工合同约定的工程单价价格范围内，具有工程款支付的审核和签认权； （*）监理过程中如发现承包人工作不力，可提出要求承包人调换有关人员的建议； （*）对承包人违反合同、质量、进度、安全文明施工相关约定（规定）的行为进行处罚的权利。 （**）具体权限详见《建设工程委托监理合同》。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：满足监理人正常监理工作的要求，由承包人提供，费用由承包人承担。 *.* 监理人员 总监理工程师： 姓 名：； 职 务：； 监理工程师执业资格证书号：； 联系电话：； 电子信箱：； 通信地址：； 关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。 *.* 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： （*）/ ； （*）/ ； *. 工程质量 *.* 质量要求 *.*.* 特殊质量标准和要求：无 关于工程奖项的约定：无。 *.* 隐蔽工程检查 *.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前**小时。 监理人不能按时进行检查时，应提前**小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 安全文明施工与环境保护 *.*安全文明施工 *.*.* 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零伤亡、零事故。如因承包人原因发生安全事故时，由承包人承担全部责任，其他执行国家有关法律法规及地方性文件要求。 *.*.* 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款。 关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工现场的所有范围均有承包人承担保安责任，制定保安制度，责任制度，报告制度，在进场后，报送发包人审核、备案，发生安全事故和其他影响正常经营及工作的事件立即向发包人报告，否则发包人有权让其缴纳每次****元至*****元违约金。 *.*.* 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：执行通用合同条款 *.*.* 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在支付工程款中。 在施工过程中自觉接受有关主管部门的检查，对有关主管部门发现的问题及时整改。若因安全问题造成停工或返工，工期不予顺延，由此造成的经济损失由承包方承担。每发生整改或停工一次向发包人缴纳违约金****元。 工期和进度 *.* 施工组织设计 *.*.* 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①专业性较强的专项工程安全施工组织设计②安全技术措施③施工现场临时用电方案④达到规定规模的危险性较大的作业等 。 *.*.* 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按发包人要求。 发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人提交的详细施工组织设计后*天内。 *.* 施工进度计划 *.*.* 施工进度计划的修订 发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合同条款。 *.* 开工 *.*.* 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限：按发包人要求。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按实际要求。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按发包人要求。 *.*.*开工通知 因发包人原因未能在计划开工日期之日起** 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 *.* 测量放线 *.*.*发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款。 *.* 工期延误 *.*.* 因发包人原因导致工期延误 （*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：无。 *.*.* 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天缴纳合同金额千分之一作为违约金。自工期延误开始发包人有权随时单方解除合同并重新更换施工单位，承包人在未完善结算手续的情况下必须立即无条件撤出工地，同时，承包人应承担给发包人造成的所有损失。 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：无上限。 *.* 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定：埋藏在地下的未引爆的炸弹、地勘过程中未发现的特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等；发包人、承包人、监理人（如有）三方共同认定为不利物质条件的其他情形。 *.*异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（*）连续降雨、雪超过**小时且雨雪量超过***mm以上等；（*）**℃以上或低于-**℃持续*天以上天气等；（*）大风*级以上等根据***历史气象资料中的气象数据，由发包人、承包人共同认定为异常恶劣的气候条件。 *.* 提前竣工的奖励 *.*.*提前竣工的奖励：由发包人视实际情况而定。 材料与设备 *.*材料与工程设备的保管与使用 *.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：保管费由承包人承担，但已标价工程量清单已经列支的或另有约定的除外（即已含其中，不在计取），保管费计费标准按当地主管部门发布的计算汇编计取。 *.* 样品 *.*.* 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：《主要材料（设备）明细表》中列明的材料及设备需先提供样品和检验报告，并由发包人、监理单位（如有）共同认可后方可采购使用。若提供的样品不能满足设计需求，发包人将不予批复，超过两次不予批复后，发包人有权自行采购，但由此造成的相关费用，由承包人承担。对不符合要求的材料、设备，发包人有权责令不予使用并清除现场。承包人承担所供材料、设备的采购、运输、装卸、保管费用及质检部门的检验检测等相关费用。 *.* 施工设备和临时设施 *.*.* 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价款当中。 *. 试验与检验 *.*试验设备与试验人员 *.*.* 试验设备 施工现场需要配置的试验场所：房屋、场地。 施工现场需要配备的试验设备：/。 施工现场需要具备的其他试验条件：/。 *.* 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定：符合相关试验标准。 * 变更 **.*变更的范围 关于变更的范围的约定：设计变更。 所发生的工程设计变更，应由发包人驻工地代表与设计单位签字认可后执行，发生的工程量变更由发包人驻工地代表、审计部门、承包方共同签字认可。 合同履行中承包人不得要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更。发包人根据工程实际情况，可以对工程中个别工程内容进行增减。 由于承包人的原因，中标工程量清单存在计算错误未能更正的，按以下原则处理：经复核计算引起合同价款增加的，在合同价款不变的原则下，调整清单单价、达到发包人满意为止，引起合同价款减少的、直接调减合同价款。 承包人在投标书中对工程量的遗漏和错误，均不应导致合同的作废，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。 **.* 变更估价 **.*.* 变更估价原则 关于变更估价的约定: （*）合同中有综合单价的，按合同已有的综合单价执行； （*）合同中有近似综合单价的，执行近似综合单价。 （*）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按项目当地相关最新文件执行；经计算工程价款的**.*%为最高结算价，并经审计部门确认后执行或由施工单位提报单价，经发包人、监理人、跟踪审计单位及审计部门确认后执行。项目变更时按照***的相关办法等规定执行，确定单价和数量，否则，变更项目不予结算，一切责任由中标单位自负。 施工中发生的设计变更部分，工程量按实计算；单价按供应商报价时的综合单价执行。施工过程中发生的设计变更与签证，其价款一并在竣工结算后支付。 供应商报价应包括供应商为按时竣工可能发生的赶工费用。 （*）所发生的工程设计变更，应由发包人、设计单位签字认可后执行，因工程设计变更发生的隐蔽工程量变更由发包人驻工地代表、跟踪审计单位、承包人共同签证工程量，在工程结算时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。零星工作内容的，须由发包人驻工地代表、承包方、跟踪审计部门代表共同签证工程量。在工程结算时承包人必须提供原件，否则发包人不予认可。承包人在投标书中对工程量的遗漏和错误，均不应导致合同的作废，也不免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任。工程施工（隐蔽）记录单签证，只是对工程量和施工做法的实际记录，结算原则同上。 本工程由相关主管部门进行验收的，验收、检测费用已包含在合同价款内，由承包人承担。 **.*承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限：/ 。 发包人审批承包人合理化建议的期限：/ 。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。 **.*暂估价： 暂估价材料和工程设备的明细：/ 。 **.*.* 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。 **.*.* 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。 第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定：由发包人视具体施工情况而定。 **.* 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。 价格调整 **.* *场价格波动引起的调整 *场价格波动是否调整合同价格的约定：项目工程实施期间材料不调价。 合同价格、计量与支付 **.* 合同价格形式 *、单价合同。 综合单价包含的风险范围：在合同实施期间材料、人工、政策、成本、*场波动等因素。 风险费用的计算方法：承包人在签订本合同时已充分考虑风险系数和固定价格包括的范围。 风险范围以外合同价格的调整方法：执行专用合同条款**.*条规定 *、总价合同。 总价包含的风险范围：/。 风险费用的计算方法：/。 风险范围以外合同价格的调整方法：执行专用合同条款**.*条规定。 *、其他价格方式：/ 。 **.* 预付款 **.*.* 预付款的支付 预付款支付比例或金额：无。 预付款支付期限：/。 预付款扣回的方式：/ 。 **.*.* 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限：/。 预付款担保的形式为：/。 **.* 计量 **.*.* 计量原则 *、工程量计算规则：执行《建设工程工程量清单计价规范》GB*****-****；《**省建筑工程消耗量定额》(****);****年《**省价目表》；人工单价执行泰建发[****]**号文件规定及鲁建标字[****]**号；规费计取标准执行泰建发[****]**号文；安全文明施工费费率计取标准执行泰建办发[****]**号文、鲁建标字[****]*号文；规费中住房公积金执行《***住房和城乡建设局关于调整我*建设工程规费计取标准的通知》（根据鲁建标字[****]**号文件要求）；建设项目工伤保险费率执行鲁建标字[****]**号文；增值税税率执行鲁建标字[****]**号文；计税为一般计税法； **.*.* 计量周期 关于计量周期的约定：执行通用合同条款。 **.*.* 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：执行通用合同条款。 **.*.* 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定：/ 。 **.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.* 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。 **.*.* 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序：/ 。 **.* 工程进度款支付 **.*.* 付款周期： 本项目无预付款，项目竣工验收合格审计定案后付至定案值的**%，剩余*%缺陷责任期（**个月）满后无质量问题一次性无息付清。 **.*.* 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款**.*.*款。 **.*.* 进度付款申请单的提交 （*）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款**.*.*款。 （*）总价合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 （*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 **.*.* 进度款审核和支付 （*）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用合同条款**.*.*款。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用合同条款**.*.*款。 （*）发包人支付进度款的期限：执行通用合同条款**.*.*款。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。 **.*.* 支付分解表的编制 *、总价合同支付分解表的编制与审批：/ 。 *、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/ 。 验收和工程试车 **.* 分部分项工程验收 **.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前**小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过：**小时。 **.* 竣工验收 **.*.*竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款**.*.*款。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。 **.*.*移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限：执行通用合同条款**.*.*款。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：自应接收之日起承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用。 **.* 工程试车 **.*.* 试车程序 工程试车内容：执行通用合同条款**.*.*款。 （*）单机无负荷试车费用由承包人承担； （*）无负荷联动试车费用由承包人承担。 **.*.* 投料试车 关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款**.*.*款，但所需费用应由承包人承担，含在合同价款中。 **.* 竣工退场 **.*.* 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限：接到发包人退场通知后**日内。 竣工结算 **.* 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款**.*。 竣工付款申请单应包括的内容：执行通用合同条款**.*。 **.* 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用合同条款**.*。 发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条款**.*。 承包人提报工程结算审计的期限：执行通用合同条款**.*。 施工用电、用水费用，如具体单独计量条件，施工单位单独挂表计量，与监理三方确认后向发包人缴纳电费、水费；如不具体单独计量条件，项目竣工后依据审计单位核算，**确认后向发包人缴纳电费、水费或在审计定案值中予以扣减。 承包人需要提交的竣工资料套数：*份完整竣工资料，详见附件*竣工资料清单。 **.* 最终结清 **.*.* 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数：一式叁份 。 承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。 **.*.* 最终结清证书和支付 （*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用合同条款**.*.*. （*）发包人完成支付的期限：执行通用合同条款**.*.*。 缺陷责任期与保修 **.*缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。其他约定执行通用条款。 **.* 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定：是。 **.*.* 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第* 种方式： （*）质量保证金保函，保证金额为：/； （*）不超过结算合同价的*% 的工程款； （*）其他方式:/ 。 **.*.* 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第* 种方式： （*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； （*）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； （*）其他扣留方式:/ 。 关于质量保证金的补充约定：无息 。 **.*保修 工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》(中华人民**国国务院令第***号)： 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为： *．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年； *．装修工程为*年； *．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年； *．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期； *．区内的给排水设施、道路等配套工程为 *年； 其他项目的保修期限为自工程竣工验收合格之日起*年。 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 **.*.* 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**小时内，最长不能超过**小时。 违约 **.* 发包人违约 **.*.*发包人违约的情形 发包人违约的其他情形：无。 **.*.* 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法： （*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：执行通用合同条款。 （*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用合同条款。 （*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用合同条款。 （*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。 （*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。 （*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。 （*）其他：无。 **.*.* 因发包人违约解除合同 承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满**天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 **.* 承包人违约 **.*.* 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形：发包人、监理人（如有）认定的其他违约行为(结算资料和竣工验收资料不全，不及时、不按约定清场、不给予或不配合分包管理等其他事项) **.*.*承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法：因乙方原因造成的施工质量达不到设计和规范要求，乙方除承担返工修复费用外，还应向甲方支付合同总值*%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 双方约定的承包人其他违约责任：在承包人无任何理由**工期的情况下，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工、达不到预定的质量标准时，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取发包人同意的措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用，如承包人对发包人的上述警告没有积极改正，则发包人将在书面警告发出后**天内进驻现场接管工程，终止承包人在本合同项下的承包权利，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人可邀请其他承包人完成该工程。 **.*.* 因承包人违约解除合同 若承包人出现通用条款**.*.*条或专用合同条款**.*.*条约定的任一违约情形，发包人均有权解除合同。 关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款**.*.*。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方协商解决。 不可抗力 **.* 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地质、水文条件、异常恶劣的气候条件，人为障碍如政府干预、不颁发许可证、罢工、*场行情剧烈波动、政府禁令、禁运等。 **.* 因不可抗力解除合同 合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后**天内完成款项的支付。 保险 **.* 工程保险 关于工程保险的特别约定：该专用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止。 承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三者责任险。保险单必须与采购文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本项目除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。 当本合同工程发生所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向发包人报告。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每*天报告一次，直到损害结束。 工程一切险和第三者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程(或其单项工程)竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下(*)、(*)两项由承包人负责投保： (*)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前； (*)承包人在施工的作业中引起的损失或损害。 在本合同工程的施工、缺陷修复履行保修义务过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。 办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在合同价款中，发包人不单独支付。 承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本项目有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。 **.* 其他保险 关于其他保险的约定：意外伤害保险。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。 **.* 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方要相互通知并获得同意，但工伤保险变更除外（要强制投保）。 争议解决 **.* 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否 。 **.*.* 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定：/。 选定争议评审员的期限：/。 争议评审小组成员的报酬承担方式：/。 其他事项的约定：/。 **.*.* 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定：/。 **.*仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决： （*）向当地仲裁委员会申请仲裁； （*）向工程所在地有管辖权人民法院起诉。 **.补充条款 **.* 工程竣工后,承包人应按照发包人要求清理所承包项目涉及的所有的临时性工程场地和临时道路及其他承包人应清理的内容。 **.*本工程施工期间，承包人要做好与其他各单位的协调施工；否则，要承担由此引起的返工、怠工损失，工期不得顺延。 **.*承包人在施工过程中不服从发包人安排，故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成的损失，应全额赔偿；屡次不改者，发包人报当地招投标管理部门备案后有权另行选择施工单位。 **.* 投入本工程的项目负责人、技术负责人及所有管理人员在施工现场的时间不得少于所报工期，无论何时离开现场，均应指定合适的替代人员，并相应地得到发包人的批准。否则一经发包方发现，每缺勤*天缴纳违约金****元。每个岗位人员无故不在现场累计一个月*天，缴纳违约金****元。承包人承担由此带来的相应经济损失。 **.* 承包人必须按照响应文件中提供的现场施工管理人员及具体分工组织施工。对承包人在施工过程中出现的违反采购文件及有关规定的现象，发包人有权责令其改正，对于严重违反有关规定或屡教不改者，发包人有权撤换施工队伍，直至解除合同。 **.*由施工单位自行协调施工现场及周边的社会关系。 **.* 供应商成交后，不得以任何形式和理由转包，绝不允许出现挂靠施工，否则发包人报当地招投标管理部门备案后有权另行选择施工单位。 **.*专用条款是对本通用条款的修改与补充，双方应共同遵守，具有同等法律效力。 **.* 本合同专用条款在双方约定签字盖章后生效。 **.**其他未尽事宜，双方另行协商签订补充协议予以明确。 附件： 附件*：工程质量保修书 附件*：安全生产责任书 附件*：工程量清单计价表 附件*：竣工资料清单 附件*： 工程质量保修书 发包人（全称） 承包人（全称） 发包人、承包人根据《中华人民**国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致，对项目名称： 签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容： 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修工程和相关配套工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行设计文件、本工程技术规范及有关国家及地方标准。 质量保修期： 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为： *．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； *．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为*年； *．装修工程为*年； *．电气管线、给排水管道、设备安装工程为*年； *．供热与供冷系统为*个采暖期、供冷期； *．区内的给排水设施、道路等配套工程为 *年； 其他项目的保修期限为自工程竣工验收合格之日起*年。 建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。 供应商负责工程交付启用后运行维护管理*个月的磨合期。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 *．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所需费用由承包人承担。 *．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 *．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 *．质量保修完成后，由发包人组织验收。 　　五、保修费用 　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、其他： 双方约定的其他工程质量保修事项：承包人不按工程质量保修书约定保修的，发包人可以另行委托他人保修，保修费用由承包人承担。 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至约定的最长保修期满。发包人在质保期满且无任何质量及争议问题后，无息支付。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 保修书内容与《施工合同》有关保修条款不一致时，以《施工合同》条款为准。 发包人(盖章)： 承包人(盖章)： 法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)： (签字或盖章)： 附件*： 安全生产责任书 为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产责任书。 一、甲方职责 *、严格遵守并认真执行国家、行业和地方政府部门的有关安全、生产文明施工的法律、法规。 *、按照“安全第一，预防为主”和坚持“抓生产必须抓安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 *、重要安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投放使用。 *、定期召开安全生产调度会，及时传达国家及地方有关安全生产的精神。 *、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。 二、乙方职责 *、严格遵守国家有关安全生产的法律法规及《工程施工安全技术规程》有关安全要求。 *、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 *、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的劳务作业人员）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关规定配备专职安全员，专职负责所有员工安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故发生。 *、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。 *、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，持证上岗。施工现场如出现特种作业人员无证操作现象时，乙方必须承担全部责任。 *、乙方应认真履行总包管理职责，对全部工程负有全面的安全生产责任。 *、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。编制拆装方案、制**全施工措施，并由专业技术人员现场监督。且对使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的，不得继续使用。 *、对于易燃易爆的材料由专人负责保管，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予或转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 *、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 **、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。 **、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。 **、乙方对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。 **、乙方必须按照本工程项目特点，组织本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特**全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。 **、乙方需对本工程原有地埋各种管线、高低压电缆及一切存有安全隐患的设施设置明显的安全警示，并做好防护；对进场分包单位做好安全技术交底。 三、违约责任 如因乙方违约造**全事故，将依法追究责任并处以相应的罚款。 四、其他 本责任书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章之日起生效。全部工程竣工并经相关工程质量验收备案后失效。 发包人(盖章)： 承包人(盖章)： 法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)： (签字或盖章)： 附件：竣工资料清单 序号 文件名称 * ********施工审批单 * 工程开工报审表 * 开工报告 * 承包人主要施工管理人员表 * 工程质量保修书 * 安全生产责任书 * 建设单位对施工企业管理办法 * 关于保障农民工工资支付协议书 * 项目管理机构 ** 公司营业执照 ** 建筑业企业资质证书 ** 安全生产许可证 ** 工程项目管理人员名单 ** 建造师注册证书、安全生产考核合格证书等资格证书 ** 管理人员合格证书 ** 施工方案 ** 施工交底记录 ** 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 ** 施工组织设计(施工方案)审批表 ** 施工组织设计 ** 预防高处坠落专项施工方案 ** 施工现场安全文明施工组织设计 ** 施工现场消防安全方案 ** 施工现场生产安全事故应急救援预案 ** 高空作业安全培训 ** 安全教育培训制度 ** 消防安全管理制度 ** 安全生产应急救援制度 ** 现场消防安全交底 ** 工程材料、构配件、设备报审表 ** 材料、构配件进厂检验记录 ** 材料进场报检，附合格证、检测报告 ** 产品合格证及检验报告 ** 试验检查记录 ** 隐蔽工程验收记录 ** 工程规范强制性条文检查记录 ** 检验批质量验收记录 ** 分部（子分部）工程报检表 ** 分部（子分部）工程质量验收记录 ** 分部（子分部）工程质量控制资料核查记录 ** 分部（子分部）工程安全和功能检验资料核查及主要工程抽查记录 ** 分部（子分部）工程观感质量检查记录 ** 分项工程质量验收记录 ** 分项报审、报验表 ** 单位（子单位）工程竣工预验收报审表 ** 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 ** 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 ** 单位（子单位）工程观感质量检查记录 ** 单位工程竣工验收报审表 ** 工程竣工报告 ** 工程竣工验收证明书 第五章工程量清单 一、工程概况 建设地点：********内。 编制范围 本项目施工内容包括：拆除原装修，新做吊顶、墙面、pvc地面、配套安装项目等工程。 三、编制依据 *、执行《建设工程工程量清单计价规范》GB*****-****；《**省建筑工程消耗量定额》(****);****年《**省价目表》；人工单价执行泰建发[****]**号文件规定及鲁建标字[****]**号；规费计取标准执行泰建发[****]**号文；安全文明施工费费率计取标准执行泰建办发[****]**号文、鲁建标字[****]*号文；规费中住房公积金执行《***住房和城乡建设局关于调整我*建设工程规费计取标准的通知》（根据鲁建标字[****]**号文件要求）；建设项目工伤保险费率执行鲁建标字[****]**号文；增值税税率执行鲁建标字[****]**号文；计税为一般计税法； *、与建设项目相关的标准、规范、技术资料； *、材料价格参考信息价及*场价计入； *、工程量根据建设单位提供的方案； *、其他相关资料。 四、工程类别的判断依据 *、本项目工程类别按鲁建标字[****]*号《**省建设工程费用项目组成及计算规则》中的规定执行。 五、其他说明 本工程单价采用全费用综合单价； 供应商应考察现场，充分了解本项目现场条件与状况，考虑清单中未体现而实际必然发生的费用，如竣工垃圾清理费等请自行考虑在报价中；结算时不再对成交供应商进行各种增项签证和增项计价； 供应商必须按照现场描述或设计图纸核对工程量清单，如发现清单漏项以答疑形式提出，否则视为工程量清单无漏项，自行承担相关责任。 清单中未列项但施工中必然发生的辅助项目及因施工需要而采取的有关措施，相关措施费用综合考虑进报价内，不单独计取； 供应商要综合考虑管道、装修、设备、支架、桥架等设施设备拆装和恢复原貌及卫生保洁所发生的费用。 措施费包干使用，结算时不做调整; 供应商综合考虑学校内上课、下课的时间与工期的冲突，不得以各种理由拖延工期； 未尽事由供应商自行考虑在报价中。 附件：工程量清单。 分部分项工程量清单与计价表 工程名称：拆除工程 标段：********档案室装修改造项目 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 金额（元） 全费用综合单价 合价 其中：暂估价 * ************ 木门窗拆除 *、木质门窗拆除 *、综合考虑防盗网等拆除 *、说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定存放等内容自行考虑 樘 ** * ************ 金属门窗拆除 *、金属门窗拆除 *、综合考虑防盗网等拆除 *、说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定存放等内容自行考虑 樘 * * ************ 窗帘轨拆除 *、窗帘轨道拆除 *、说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定存放等内容自行考虑 m ** * ************ 吊扇拆除 *、吊扇拆除 *、说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定存放等内容自行考虑 套 * * ************ 灯具拆除 *、灯具拆除 *、说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定存放等内容自行考虑 套 ** * ************ 线槽拆除 *、线槽拆除 *、说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定存放等内容自行考虑 m *** * ************ 砖砌体拆除 *、砖砌墙体拆除（掏洞） *、说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定存放等内容自行考虑 m* **.* * ************ 黑板拆除 *、黑板拆除 *、说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定存放等内容自行考虑 个 ** * ************ 木构件拆除 *、地台讲台拆除 *、说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定存放等内容自行考虑 个 * ** ************ 其他电器拆除 *、投影仪及支架拆除 *、说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定存放等内容自行考虑 个 * ** ************ 亚克力牌拆除 *、走廊亚克力牌拆除 *、说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定存放等内容自行考虑 个 ** ** ************ 立面块料拆除 *、瓷砖墙面拆除 *.说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定点存放等内容自行考虑 m* **.* ** ************ 铲除涂料面 *、乳胶漆拆除 *.说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定点存放等内容自行考虑 m* ****.* ** ************ 防水层拆除 *、防水层拆除 *.说明：废渣废料清理归堆、场内外装卸运及定点存放等内容自行考虑 m* *** 本页小计 合 计 分部分项工程量清单与计价表 工程名称：装饰工程 标段：********档案室装修改造项目 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 金额（元） 全费用综合单价 合价 其中：暂估价 * ************ 墙面喷刷涂料 部位：内墙面 做法： *、*遍腻子，*遍乳胶漆 m* ****.* * ************ 墙面喷刷涂料 部位：外墙面 做法： *、*遍腻子，*遍乳胶漆 m* ** * ************ 天棚喷刷涂料 部位：天棚 做法： *、*遍腻子，*遍乳胶漆 m* *** * ************ 防盗门 *、钢制防盗门 *、综合考虑门窗安装全部工作内容，满足设计及建设单位要求 m* ** * ************ 金属(塑钢）门 *、铝合金肯德基门 *、综合考虑门窗安装全部工作内容，满足设计及建设单位要求 m* *.* * ************ **石膏板封堵 *、轻钢龙骨隔墙，单面*.*厚石膏板，宽度综合考虑 *、内包岩棉板 m* ** * ************ 吊顶天棚 *、轻钢龙骨；*、硅钙板吊顶 m* *** * ************ 块料踢脚线 *.踢脚线高度:**cm *.做法：同原瓷砖踢脚线 m ** * ************ 其他隔断 *、轻钢龙骨隔墙，双面双层*.*厚石膏板，宽度***mm *、内包岩棉板 m* ** ** ************ 屋面卷材防水 *.卷材品种、规格、厚度:*mm厚SBS防水卷材 *.防水层数:*层 m* *** ** **QDBZ****** 嵌缝、打胶 *.旧窗打胶防水封堵处理 *.工程量按门窗面积计算 m* **.* ** ************ 自流坪楼地面 *.找平层砂浆配合比、厚度:*mm水泥基砂浆 *.其他:自行考虑基层清理等工作 m* *** ** ************ 塑料卷材楼地面 *.粘结层厚度、材料种类:粘结剂 *.面层材料品种、规格、颜色:*mm厚同质透心PVC塑胶卷材 m* *** ** ************ 金属纱窗 *.名称：金刚网纱窗 *.其它：包括纱窗采购、运输、安装等全部工作，具体样式详见建设单位要求 樘 ** ** ************ 变形缝 部位：变形缝 做法：不锈钢面板，其他做法满足图集及建设单位要求 m ** 本页小计 合 计 分部分项工程量清单与计价表 工程名称：民用安装工程 标段：********档案室装修改造项目 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 金额（元） 全费用综合单价 合价 其中：暂估价 * ************ 装饰灯 *.名称:筒灯 *.规格型号:*W *.安装形式:顶面嵌入式安装 套 ** * ************ 装饰灯 *.名称:方通灯 *.型号:*.*米长，**w *.规格:详见效果图 套 ** * ************ 照明开关 *.名称:单联开关 个 ** * ************ 插座 *.名称:五孔插座 个 ** * ************ 配线 *.名称:绝缘电线 *.规格型号:BV-*.* *.敷设方式：穿管、穿桥架及其他等敷设方式 m *** * ************ 配线 *.名称:绝缘电线 *.规格型号:BV-* *.敷设方式：穿管、穿桥架及其他等敷设方式 m *** * ************ 配管 *.名称:塑料管 *.材质:PVC *.规格:DE** m *** * ************ 装饰灯 *.名称:防爆灯**w 套 ** * ************ 风扇 *.名称:排气扇 台 * ** ************ 接线盒 *.名称:接线盒 个 ** 本页小计 合 计 第六章 响应文件内容及格式 一、响应文件内容有下列内容组成： *、报价函 *、报价表 *、已标价工程量清单 *、法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书（格式） *、服务承诺书 *、资信以及商务响应表 *、供应商证明材料（资格审查材料） 二、技术部分（后附） 一、报价函 致：采购人 根据贵方采购项目名称采购文件要求，我公司正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表（供应商）参加贵方组织的采购活动，并承诺如下： *、按报价一览表及报价明细表，总报价（大写），(￥元)，工期：。 *、我方同意按采购文件中供应商须知规定的采购时间起遵循本响应文件，并在报价有效期满前均具有约束力，并有可能成交。 *、我方根据磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。 *、我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。 *、同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。 *、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为。 *、若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。 与本报价有关的正式通讯地址为： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户名称： 开户银行： 帐号： 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 供应商：（盖单位章） 报价日期： 二、首轮报价表 项目名称： 单位：人民币万元 供应商名称 首轮报价 大写： 小写：（万元） 工期 质量标准 对磋商文件认同程度 注：此报价应含采购说明中的所有内容，不得漏项。 供应商全称（盖单位章）： 供应商法定代表人或其委托代理人签署： 日期：年月日 三、已标价工程量清单 说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括“工程量清单”有关工程量清单、最终报价以及其他说明的内容。 *.*投标总价表 投标总价 采购人： 工程名称： 投标总价(小写) ： (大写) ： 供应商： (单位盖章) 法定代表人 或其授权人： (签字或盖章) 编制人： 编制时间： 年 月 日 *.*工程项目投标报价表 工程项目投标报价表 工程名称 ： 第 页 共 页 序号 单项工程名称 金额（元） * * * * * * * 合 计 *.*全费用综合单价报价表 全费用综合单价报价表 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程 数量 金额(元) 备注 全费用综合单价 合价 　 　 合计 *.*分部分项工程量清单全费用综合单价分析表 分部分项工程量清单全费用综合单价分析表 序号 项目编码 项目名称 工作内容 工程量 综合单价组成 综合单价 人工费 材料费 机械费 措施费 管理费和利润 规费 税金 其他 * * * * *.*主要材料（设备）表 主要材料（设备）表 工程名称： 第 页 共 页 序号 材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 品牌及产地 备注 　 　 　 　 *.*报价需要的其他资料 （本项无格式，需要时由供应商在报价时提出） 四、法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书（格式） 法定代表人资格证明（格式） 单位名称： 地址： 姓名：性别：年龄：职务： 系（供应商名称）的法定代表人。为（采购项目名称）的采购项目，签署上述项目的响应文件，进行报价和处理与本项目有关的一切事务。 特此证明。 供应商名称：（盖章） 日期： 年 月日 法定代表人授权委托书（格式） 本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位合法代理人，以本单位的名义参加（采购项目名称）的活动。代理人在报价、采购过程中所签署的一切文件和处理与本采购项目有关的一切事务，我均予以承认。 (附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件) 授权委托人无转委权。特此委托。 代理人：（签字）性别：年龄： 职务： 供应商名称（盖单位章） 法定代表人：（签字或盖章） 日期：年月日 五、资信以及商务响应表 项目名称： 项目 采购文件要求 是否响应 供应商的承诺或者说明 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 六、资格资质证明材料 *、营业执照（或事业单位法人证书或自然人身份证明）、资质证书、安全生产许可证； *、近三年完成的类似项目情况表； *、项目管理机构； *、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 *、近二年发生的诉讼和仲裁情况； *、服务承诺； *、供应商须提供的其他资料。 *、营业执照（或事业单位法人证书或自然人身份证明）、资质证书、安全生产许可证 格式自拟。 *、近三年完成的类似项目情况表 序号 项目名称 项目规模 发包人 名称 发包人联系人及电话 合同价格 开、竣工日期 * * * * …… 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 日期：年月日 *、项目管理机构 （一）项目管理机构组成表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名称 级别 证号 专业 注册单位 注：本表可根据供应商情况自行扩展。 供应商名称（公章）： 法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 日期：年月日 （二）主要人员简历表 附表一： 项目负责人简历表 姓 名 年 龄 学历 职 称 职 务 拟在本工程任职 项目经理 注册建造师执业资格等级 级 建造师专业 安全生产考核合格证书 毕业学校 年毕业于 学校 专业 主要工作经历 时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话 附表二： 主要项目管理人员简历表 岗位名称： 姓名 年龄 性别 毕业院校 学历和专业 毕业时间 拥有的职业资格 专业职称 职业资格证书编号 工作年限 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 主要项目管理人员：供应商应配备满足项目实际需求的技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人。 *、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 格式自拟。 *、近二年发生的诉讼和仲裁情况 说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。 *、服务承诺 格式自拟。 *、供应商须提供的其他资料 格式自拟。 七、技术文件 （*）总体概述：施工组织方案针对性和施工段划分情况； （*）施工质量保证措施； （*）安全文明施工措施； （*）施工工艺保证措施； （*）特殊情况下施工保证措施; （*）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置； （*）施工进度计划和各阶段进度的保证措施 （*）应急预案。 （*）供应商认为需提供的其它材料。 （以上文件格式自拟） 响应文件封面及密封包装格式 【正本/副本】 项目 响应文件 项目名称： 项目编号： 供应商全称： 日期：二〇 年月日 响应文件包装袋密封件正面和封口格式 响应文件包装袋密封件正面格式 收件人： 项目名称： 项目编号： 供应商名称：（加盖公章） 供应商地址： 邮政编码： 日 期： ** 年 月 日 响应文件封口格式 请勿在** 年 月 日 时 分之前启封 加盖供应商公章