逸泉院项目五期D1#-D8#住宅楼及B区地下车库总包工程一标段（土建施工）、二标段（监理）
逸泉院五期D*#-D*#住宅楼及B区地下车库项目工程施工及监理招标公告 *. 招标条件 本招标项目逸泉院项目五期D*#-D*#住宅楼及B区地下车库总包工程已由***发展和改革局以**回族自治区企业投资项目备案证，项目代码：****-******-**-**-******批准建设，项目业主为**盛世华新置业有限公司，建设资金来自企业自筹。招标人为**盛世华新置业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工及监理进行公开招标。**************受招标人委托负责本工程的招标事宜。 *. 项目概况与招标范围 *.*项目概况：该工程框剪结构，总建筑面积为*****.**m*，其中住宅D*#-D*#楼总建筑面积*****m*；B区地下车库总建筑面积*****.**m*。 *.*建设地点：**回族自治区******汇源街以东，安兴路以南，富兴北街以西，意湖路以北。 *.*施工计划工期：***日历天；监理服务期：与施工全过程同步进行（含施工及保修期监理工作） *.*招标范围： 土建施工：逸泉院项目五期D*#-D*#住宅楼及B区地下车库总包工程，其中：D*#楼建筑面积****平方米，地上七层，地下局部一层，剪力墙结构；D*#楼建筑面积****平方米，地上九层，地下局部一层，剪力墙结构；D*#楼建筑面积****平方米，地上七层，地下局部一层，剪力墙结构；D*#楼建筑面积****平方米，地上六层，地下局部一层，剪力墙结构；D*#楼建筑面积****平方米，地上八层，地下局部一层，剪力墙结构；D*#楼建筑面积****平方米，地上八层，地下一层，剪力墙结构；D*#楼建筑面积****平方米，地上九层，地下局部一层，剪力墙结构；D*#楼建筑面积****平方米，地上六层，地下局部一层，剪力墙结构；B区地下车库建筑面积*****.**平方米，地下一层，框架结构。设计图纸以及外墙*.*米范围，给水、采暖到室外第一个阀门井，排水到第一个检查井（给排水、采暖*.*米外部分，工程量另行签证确认）、招标文件、答疑及工程设计变更范围内所有内容（土建、装饰、给排水、强弱电、通风、消防、暖通等）不含甩项,具体详见施工图设计全部内容及工程量清单。 监理：为逸泉院五期项目住宅D*#-D*#楼及B区地下车库及室外配套等项目监理工程施工全过程及保修阶段的监理工作，监理人按委托人的设计方案及施工图对工程土建、水电、消防、安防、暖通、装修和室外附属配套工程等工程施工阶段的监理。监理工作内容包括质量、工期和安全、计量支付、合同管理与索赔处理等。监理工作内容还包括：从本工程准备阶段开始直至工程竣工备案（以政府书面文件为准）。在此期间对本工程提供质量控制、进度控制、组织协调、安全文明施工和环境保护、合同管理及检查、监督施工单位对工程竣工图、竣工资料的收集整理等全过程、全方位的监理。监理单位应对各施工承包单位（即总包及分包单位，以下简称“施工单位”）的全部工程行为进行监督、检查、控制和协调等。 *.*标段划分：本次招标共划分为二个标段。 一标段：土建施工（详见工程量清单及图纸）； 二标段：监理（与施工全过程同步进行（含施工及保修期监理工作））。 *. 投标人资格要求 *.*本次招标要求投标人具备独立法人资格。 土建施工：投标人具备独立法人资格，且同时具有建筑工程施工总承包二级（含以上级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格（外地企业需提供一级注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 监理：投标人须具备住房城乡建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程监理乙级（含以上级）资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。拟派总监理工程师具有房屋建筑工程专业监理工程师注册证书及执业资格证书。 *.*通过“信用中国”网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与投标活动。（开标当日由招标代理机构统一查询） *.*通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。（开标当日由招标代理机构统一查询） *.*具有投资参股关系的关联企业或具有直接管理和被管理关系的母子公司，不得同时参与本项目的竞标，否则均取消其竞标资格。 *.*因违规，被建筑行政主管部门清出**建筑*场以及限制在**从事建筑工程活动的企业，一经发现上报行政主管部门，依据相关规定进行处理，并取消其竞标资格。 *.*单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。 *.*本次招标不接受联合体投标。 *. 招标文件的获取 *.* 凡有意参加投标者，请于****年**月*日至****年**月**日**时**分（**时间，下同），登录“**回族自治区公共**交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。 *.* “电子交易平台” 实行 CA 数字证书安全登录管理。请及时将软硬件升级更新至最新版本。办理CA锁业务及CA锁升级更新等事宜请咨询西部安全认证中心有限责任公司，联系电话：**********咨询。 注*：本项目依托电子交易系统依法开展招投标交易活动，投标人须使用国泰新点投标文件制作软件（**版）专用工具查看招标文件、编制生成电子投标文件，在投标文件递交截止时间前按招标文件的要求在交易系统中上传加密电子投标文件，并在开标当天持制作电子投标文件所使用的CA锁进行解密，如因投标人自身原因未按照交易系统相关要求操作导致投标失败的，后果自行承担。如有注册、登录方面的问题需要拨打：**********。 *.各投标人在开标前应随时关注**公共**交易中心网站“澄清/变更公告”栏，本项目有可能进行时间或内容上的调整，内容只在“澄清/变更公告”栏公示。招标代理机构及招标人不再以其它方式通知。如因自身原因未及时关注变更公告或澄清、补疑等从而导致投标失败的，其后果自行承担。 *. 投标文件的递交 *.* 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为****年**月**日**时**分，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。 *.* 逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。 *. 发布公告的媒介 本次招标公告在“**回族自治区公共**交易网”、“中国招标投标公共服务平台”上发布。 *. 联系方式 招标人：**盛世华新置业有限公司 招标代理机构：************** 地址：***富兴北街逸泉院S*-***商业 地址：********西路易大紫荆花商务中心A座*楼 邮编：******邮编：****** 联系人：李阳联系人：张锴、严文东 电话：***********电话：****-******* 传真：/ 传真：****-******* 电子邮件：/ 电子邮件：/ ****年**月 *日