渣处理车间烟气治理工序配电楼防火施工项目二次竞价
渣处理车间烟气治理工序配电楼 防火施工项目二次竞价书 **锌业有限公司拟对渣处理车间烟气治理工序配电楼防火施工项目进行公开竞价。诚请具备相应资质的单位前来竞价，具体内容如下： 一、项目名称：**锌业有限公司渣处理车间烟气治理工序配电楼防火施工 二、项目内容：渣处理车间烟气治理工序配电楼各防火安全隐患点的防火封堵、电缆涂料涂刷等 三、施工地点：********子镇**锌业有限公司内 四、施工时间：预计在****年*月-****年*月之间 五、工期：竞价方自行申报工期 六、竞价人须知： *、竞价人应具备的资质条件、能力和信誉： *.*竞价人须为中华人民**国境内依法注册的法人或者其他组织，有能力完成本项目的制造商或代理商，具备合法的营业执照； *.*竞价人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（附承诺书）； *.*竞价人****年*月至今具有类似业绩（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）； *.*竞价人不得在“信用中国-中国执行信息公开网”被列为失信被执行人； *.*单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标； *、本项目是否接受联合体投标：不接受； *、最高报价限价：无； *、报价有效期：自提交报价文件截止之日起**日； *、竞价保证金： *.*竞价保证金的金额：人民币贰仟元整（￥：****.**） *.*保证金缴纳账户信息： 收款人：**锌业有限公司 账号：***************** 开户行：中国农业银行*****支行 *.*竞价保证金的退还及其他： 竞价结果公布后，未列入竞价入围单位的竞价方以电汇形式所交保证金由竞购方全额退还；竞价入围单位所交的贰仟元保证金在合同履行完毕后，竞购方退还（如果竞购方有尚未支付竞价方的欠款，且欠款金额超过壹仟元，竞价方可以出具说明，用竞购方所欠款项中的贰仟元作为竞价保证金）。 *、近年完成的类似项目情况时间要求：****年*月至今； *、近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求：****年*月至今； *、是否允许递交备选报价方案：不允许； *、纸质报价文件份数及其他要求：报价文件正本壹份，副本壹份；正、副本分别装订成册（胶装），不允许活页夹装订； **、报价文件密封套上应载明的信息： 竞价人名称： （项目名称）报价文件 在xx年xx月xx日xx时前不得开启 **、报价截止时间（以竞购方收到报价书的时间为准）： ****年*月**日**时**分**秒 七、竞价(投标)文件应包括如下文件： *、竞价函 *、法定代表人证书或法人委托书 *、法定代表或法人委托代理人身份证 *、营业执照(三证合一) *、资质证书 *.*竞价人须具有消防施工相关资质，具有下列资质之一即可： （*）消防设施工程专业承包二级以上（含二级）资质； （*）允许从事消防实施施工的其他相关资质； *、业绩证明 *、安全生产许可证 *、竞价保证金缴纳凭证 *、报价单 **、预算书（预算书应有封面，有预算员、审核人签名，并加盖单位公章或预结算专用章） **、施工技术方案（方案应与本项目实际情况相吻合） **、其他资料 （复印件需加盖公司红色印章视为有效文件。） 八、竞价项目的承包方式和计算依据 本次竞购采用固定单价(含税价)的方式报价，竞价人应根据竞价文件的要求，充分了解工程现场实际状况，充分考虑施工期间的各种风险，结合竞价人自身情况，自主填报含税单价以及含税总价。 *.*工程计费依据： *.*.*报价单位应以附件《烟气治理工序配电楼防火施工内容》作为报价及预算依据； *.*.*建议报价单位前往竞购方项目现场勘察，凡因未进行现场勘察所发生的报价偏差，其风险由报价单位承担。 *.*.*承包方式：本工程实行包工期、包质量、包安全，包材料（含项目所需的设施、主材、辅材等在内的所有材料）的总承包方式。 *.*合同执行期间，确因竞购方要求，或者工程现场发生重大变化，从而工程量发生变化时： （*）如果增加或减少的项目内容属于《烟气治理工序配电楼防火施工内容》所列内容范围，则按对应工程量的增减，按照该项的单价进行工程价款的增减。 （*）如果发生工程量增加，但增加的项目不在《烟气治理工序配电楼防火施工内容》所列举范围，则入围的报价单位应就该增加的项目向竞购方申报单价、总价、所含材料内容、数量、品牌等。经竞购方确认后，方可进行该增加项的施工，且该增加项所购材料必须有国家或有关部委颁发的生产许可证、出厂合格证、材质报告等，并经竞购方认可后方可用于工程。 *.*工程结算： *.*.*如果没有发生本竞价书*.*所述情况，则入围的报价单位的报价金额即为最终结算价款，在合同执行期间不予变更。 *.*.*如果发生了本竞价书*.*所述情况，则： （*）当发生工程量减少的情况时，结算价款=入围的报价单位的报价金额-根据本竞价书*.*（*）所计算的减少金额； （*）当发生工程量增加的情况时，结算价款=入围的报价单位的报价金额+根据本竞价书*.*所增加的结算金额； （*）工程结算需经第三方审计机构审计，经三方对审计结果确认后，以其出具的定案表和审计报告为准。 九、质量标准 符合国家及行业相关现行标准，单位工程合格率***%；安装工程优良品率**%以上，争创国家优质工程。 十、工程价款 **.*入围单位所报价格为合同价款，如果未发生本竞价书*.*所述情形，则该合同价款即为本项目最终结算价款。 **.*如果发生了本竞价书*.*所述情形，则本项目最终结算价款按本竞价书*.*.*执行。 十一、材料供应，验收及施工基本要求 *、本工程所有材料及设施均由入围的竞价方（以下简称乙方）提供； *、乙方采购的材料，其材质必须符合消防项目施工要求，所购材料必须有国家或有关部委颁发的生产许可证、出厂合格证、材质报告等。 *、乙方将采购的材料运至项目现场后，应向竞购方（以下简称甲方）质检部门申请验收，经甲方质检部门验收合格后方可用于工程。 *、乙方的所有制作、安装、调试、试验必须符合国家、行业相关标准、规范、规程的要求。 *.施工内容 *.*基础环境 施工区域位于**锌业烟气治理楼内部，施工空间狭小且多数施工范围在运行设备区域内，必须采取有效的隔离措施，才能保证施工人身安全，避免现场施工对在运设备运行安全的影响。 *.*.主要施工技术指标 *.*.* 电缆竖井防火封堵 封堵处用上下*张防火板FB-*封堵，并在其上开好电缆孔，板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边，板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶 FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C，长度 ***mm，以防沿电缆引起延燃，干涂层厚度*mm。当竖高度小于*米时，在竖井中部封堵:当竖井高度小于*米大于*米时，在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于*米时，应每隔*米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格必须密实无空隙。 *.*.*电缆桥架穿墙孔洞封堵 （*）根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-*的使用量，然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕，超过此时间使可能固化，固化后可能不能再用。 （*）搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便，可先将其制成大小合适的块再使用。 （*）在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I封闭抹平，厚度**mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 *.*.*电缆隧道或电缆沟阻火墙 （*）封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面； （*）封堵前应该清洁孔洞，应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面*.*混合搅拌防火灰泥FC-*，灰泥与水的体积比为*:*； （*）在电缆托盘高度范围内预留孔洞，以便填充矿板及膨胀防火密封FS-*； （*）支模，砌填防火灰泥； （*）在防火灰泥固化后，孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度，两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各**mm，抹平表面。 *.*.* 电缆防火涂料 （*） 紧靠阻火墙两侧不少于 *.*m 区段内的所有电缆，以及有中间接头的电缆在中间接线盒两侧*m区段内的所有电缆，按电缆防火涂料的使用说明要求，涂刷防火涂料，干涂层厚度应达到*mm； （*） 穿越楼板孔洞的所有进入盘、柜、屏、箱的电缆，在封堵层两侧电缆上均须涂大于***m长的电缆防火涂料，干涂层厚度应达到*mm； （*） 涂刷前，应清洁电缆表面的锈蚀、油渍及灰尘； （*） 应均匀地顺着电缆长度方向涂刷两次，干涂层厚度应达到*mm，两次涂刷时间的间隔一般需四小时才能使涂膜干燥，以达到预期的防火阻燃效果； （*） 使用涂料时，要求搅拌均匀，切忌与其它油漆混用。 *.*、施工工艺 *.*.* 施工准备 *.*.*.* 技术准备 （*）充分熟悉相关图纸及设计要求: （*）根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料: （*）编制技术交底及安全交底。 *.*.*.* 材料准备 （*）防火泥、防火包、防火板。 辅材:镀锌螺栓、镀锌垫片、镀锌弹簧垫片、支架、油等。 （*）质量要求： A、所用防火材料必须通过国家相关机构检测合格产品，满足相应施工验收规范并达到消防验收标准及通过 GA***-**** 标准。 B、镀锌材料如扁钢、外胀螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架等必须是热镀锌件。 *.*.*.* 主要机具 常用电工工具、钢卷尺、电气焊设备、电气焊工具、钢锯、电锤、电钻，移动灯具*盏，人字梯等。 *.*.* 施工条件 施工空间狭小且多数施工范围在运行设备区域内，必须采取有效的隔离措施，保证施工人身安全，避免现场施工对在运设备运行安全的影响。 *.*.* 主要施工方法 *.*.*.*电缆竖井防火封堵 （*）首先清理**里面的污染物，然后根据孔洞的大小裁剪防火板； （*）防火板裁剪应大于**周围 *cm，然后用铆钉固定在**下面楼板上，固定的铆钉应牢固、结实； （*）防火堵料配比 有机防火堵料 **%,比重为*.*t/立方米 无机防火堵料 **%,比重为*.*t/立方米;防火包**%，****只/立方米。有机防火堵料表面应光滑、平整。 *.*.*.*电缆桥架穿墙孔洞封堵 （*）首先清理**里面的污染物； （*）把桥架盖打开用阻火包交叉砌筑，堆叠整齐、密实、牢固； （*）桥架周围用阻火包填满，在用有机堵料凸出前面*cm，表面平整光滑*、防火堵料配比:防火包 **%，比重****只/立方米，有机防火堵料 **%，比重*.*t/立方米。 *.*.*.*电缆隧道或电缆沟阻火墙 （*）封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面； （*）封堵前应该清洁孔洞，应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面*.*混合搅拌防火灰泥FC-*，灰泥与水的体积比为*:*； （*）在电缆托盘高度范围内预留孔洞，以便填充矿板及膨胀防火密封FS-*； （*）支模，砌填防火灰泥； （*）在防火灰泥固化后，孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度，两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各**mm，抹平表面。 *.*.*.*电缆防火涂料 （*）涂刷前，应清洁电缆表面的锈蚀、油渍及灰尘； （*）均匀地顺着电缆长度方向涂刷两次，干涂层厚度应达到*mm，两次涂刷时间的间隔一般需四小时才能使涂膜干燥，以达到预期的防火阻燃效果； （*）电缆防火涂料施工采用 喷涂、刷涂 等方法，使用时应充分搅拌均匀，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜； （*）使用涂料时，要求搅拌均匀，切忌与其它油漆混用。 十二、工程款结算及支付 *、工程预付款： 合同签订后，乙方预开合同金额**%的项目施工发票（增值税发票），甲方收到发票后，支付合同金额**%的项目预付款。 *、因为工程变更增加的工程款，在竣工结算时一次性支付。 *、项目施工完毕，且经甲方验收合格后，乙方开具合同价款剩余金额的项目施工发票（增值税发票），发包人于**天内支付至合同价款的**%，余款作为质保金，待工程质量保证期满无质量问题后，**天内无息付清。 *、因发生本竞价书*.*情形所增加的工程款，在第三方审计机构出具的定案表到位后，且甲方收到乙方根据该定案表开具的施工发票（增值税发票）后，于**天内一次性付清该部分工程款。 十三、竞价入围单位的确定： 通过资格审核的竞价单位，按其报价以及既往业绩、资质、信用等综合确定入围单位。 十四、合同的签订、违约、索赔和争议 *、竞价入围者应在接到竞价入围书面通知之日起*个工作日内与竞购方签订施工合同，若排序首位的竞价入围者未按前述约定时间与竞购方签订合同，则按违约处理，竞购方可直接扣除其贰仟元保证金作为违约金。同时，排序第二位的竞价入围者应在接到竞购方书面通知之日起*日内按其所报价格与竞购方签订合同，否则按违约处理。本竞价书对所有竞价单位均有法律约束力。 *、违约 （*）合同中关于甲方违约的具体责任如下： 发包人若出现任何违约事项，甲方承担违约责任的方式仅为本合同工期顺延，而不向乙方做其他任何经济赔偿。 （*）合同中关于乙方违约的具体责任如下： 如果乙方未按合同约定的工程总体竣工时间（或经甲方同意顺延的工程总体竣工工期）竣工的，则总工期每延误一天应向甲方支付****元的违约金，如果工期延误一周，乙方今后不得参与甲方的任何施工。 *、争议 合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决。 （一）提交---仲裁委会员仲裁； （二）依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。 *、未尽事宜现场沟通确定。十五、合同的生效 *、合同经双方签字盖章后生效，工程竣工运行一年无质量问题付清合同剩余款后，合同自行失效。 *、合同一式陆份，甲叁份，乙方叁份。 十六、安全责任 *、合同签订后，乙方应按甲方安全制度规定办理安全风险抵押金、开工证等手续。其中安全风险抵押金按合同总额的*%缴纳。 *、乙方承担整个施工区域低压电气已完成及未完成工程的全天候安全保卫工作，负责完成整个施工区域施工照明系统及围栏设施的设计、施工、安装和维护工作。 *、乙方负责工程移交前的现场成品保护工作，承担相应的费用；否则发生损坏，乙方自费予以修复。 *、乙方负责施工场地内及周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护，并承担相应的费用。 *、要求乙方应极做好施工现场管理，维护现场整洁，道路畅通，符合**省文明施工的标准。 *、确保安全施工，按**省及当地政府有关规定执行。 *、进厂施工人员应遵守厂方的规定（厂纪），若有违者，应接受甲方处罚。 *、负责本项目施工所有材料的安全，如有丢失或损坏，应为负责补足，并向甲方赔偿因材料丢失、损坏而对甲方造成的损失。 *、如果施工过程中由于乙方责任，发生安全责任事故，造成人员、财产伤害的，乙方承担由此发生的经济责任（含经济赔偿），并承担按照国家及地方安全法律、法规、政策的规定应承担的责任。 十七、报价送达地址及联系方式 *、报价文件可以邮寄或者自行送达； *、邮寄报价文件时，需在邮件外包装上注明“渣处理车间烟气治理工序配电楼防火施工项目”字样 *、联系人：田善江***********（手机） 赵凯***********（手机） ****—*******（办） *、邮寄地址：**省********子镇**锌业有限公司 附件*：渣处理车间烟气治理工序配电楼防火施工报价单 附件*：烟气治理工序配电楼防火施工内容 **锌业有限公司 ****年*月**日 烟气治理工序配电楼防火封堵施工内容.doc 烟气治理工序防火施工报价单.doc