山东省建设工程施工合同远遥西区老旧小区改造工程施工
合同签署时间：****-**-** **:**:** **省建设工程施工合同远遥**老旧小区改造工程施工项目编号E*******************标段编号E**********************合同名称**省建设工程施工合同远遥**老旧小区改造工程施工招标人******孙家疃街道办事处中标人磊升建设集团有限公司合同金额********.******（元）质量要求*.*.*工程质量标准必须符合现行国家、省有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。*.*.*因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。*.*.*因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。*.*.*合同当事人可以在专用合同条款中约定工程质量创建目标。工程达到合同约定的质量创建目标时，按照达到的质量等次计取优质优价费用；未达到合同约定的质量创建目标时，按照实际获得的质量等次计取优质优价费用；合同当事人可以在专用合同条款中约定超出质量创建目标时的奖励及其他奖惩条款。合同签署时间****-**-** **:**:**违约责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延。（*）发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支付人工费的违约责任：工期相应顺延。解决争议的办法向*****人民法院起诉。合同内容**.*工程进度款支付**.*.*付款周期关于付款周期的约定：本项目按工程进度拨付工程款，至工程竣工验收合格，拨付至合同金额的**%，工程结算定案后付至定案值的**%，余款*%留作质保金，工程缺陷期满后无息付清。**.*.*进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：---。**.*.*进度付款申请单的提交（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：---。（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：---。（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：---。**.*.*进度款审核和支付（*）监理人审查并报送发包人的期限：承包人必须在规定时限内将实际完成的工程量报告按工程师的要求送交监理工程师审核，经监理工程师审核后报送发包人，最终工程量报告需在竣工验收后一周内报送发包人。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：---。（*）发包人支付进度款的期限：---。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：---。**.*.*支付分解表的编制*.总价合同支付分解表的编制与审批：---。*.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：---。**.*农民工工资**.*.*人工费支付方式人工费支付采用以下第（*）种方式：（*）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。（*）按月预付。在合同工期内，每月*日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。（*）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。（*）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。合同附件